ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ»,

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Χρηματοδότηση από: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014 Ποσού 63.683,55 Για την εκπόνηση της μελέτης με ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 256.057,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2018ΕΠ00110041) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5029222. Στην Πάτρα σήμερα, την 1η του μηνός Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 α. Νεκτάριος Φαρμάκης, με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης και Κυρίου του Έργου: ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πατρών, και ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 1807/2 6ΛΟ17Λ6-ΜΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφενός και αφετέρου, β. η Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1) «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πτυχιʆ ο Γ΄ ταʆ ξης στην κατηγοριʆ α 16 (Τοπογραφικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ 100% στην αμ Τοπογραφικής Μελέτης, με έδρα 2231035444, fax:2231044448, ΑΦΜ: salogiannosc@gmail.com 2) «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ εταιρεία με Α.Μ.586, πτυχίο Γ΄ταʆ ξης στην κατηγοριʆα 13 (Υδραυλικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ 100% στην Αμοιβή Υδραυλικής Μελέτης, που 2610323465, fax: 2610342550, e εκπρόσωπο και διαχειριστή τον Ανδρέα Αλεβίζο του Αλεξίου Βύρωνος 6, ΤΚ 26224, με ΑΦΜ: 043252239, Δ.Ο.Υ: 2610342550, e-mail: meletitiki@ 3) «ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ 736, πτυχιʆ ο Γ΄ταʆξης στην κατηγοριʆ α 20 (Γεωλογικεʆ ς Μελεʆ τες Γεωλογικής Μελέτης, πτυχιʆ ο Γ΄ταʆ ξης στην κατηγοριʆ α 27 (Περιβαλλοντικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ [1] Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ Τίτλος υποέργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό προεκτιμώμενης αμοιβής Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ 63.683,55 Ευρώ (πλέον 15.284,05€ για ΦΠΑ 24%) Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ιμώμενης αμοιβής 256.057,00€, 1ου υποέργου της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2018ΕΠ00110041) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5029222. του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Περ Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης και Κυρίου του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ που εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πατρών, και ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 1807/2 ΜΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφενός και αφετέρου, η Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Τοπογράφος Μηχανικός, μελετητής με Α.Μ.7685, πτυχιʆ ο Γ΄ ταʆ ξης στην κατηγοριʆ α 16 (Τοπογραφικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ 100% στην αμ με έδρα τη Λαμία, οδός Βασιλικών και Μεγάλου Αλεξάνδ 2231044448, ΑΦΜ:040680787, Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, Α.Δ.Τ.: Φ337389 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Γ΄ταʆ ξης στην κατηγοριʆα 13 (Υδραυλικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ 100% στην που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Βύρωνος 6, Τ.Κ. 26224, τηλ. 2610323466, fax: 2610342550, e-mail: meletitiki@tee.gr, με ΑΦΜ: 099782854, Δ.Ο.Υ: Γ΄Πατρωʆν τον Ανδρέα Αλεβίζο του Αλεξίου, με Α.Δ.Τ.:ΑΕ226880 , με ΑΦΜ: 043252239, Δ.Ο.Υ: Γ΄Πατρωʆν, τηλ. 2610323466, 2610 @tee.gr ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» με δ.τ. «GEOEVIRO», μελετητική εταιρεία τυχιʆ ο Γ΄ταʆξης στην κατηγοριʆ α 20 (Γεωλογικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστό συμμετοχής 100% στην αμοιβή τυχιʆ ο Γ΄ταʆ ξης στην κατηγοριʆ α 27 (Περιβαλλοντικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ» Ποσό προεκτιμώμενης αμοιβής που αναφέρεται στην μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Δυτική Ελλάδα 2014-2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς , στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ενεργών ως νόμιμος ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ που εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πατρών, και ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 1807/2019 (ΑΔΑ: Τοπογράφος Μηχανικός, μελετητής με Α.Μ.7685, πτυχιʆ ο Γ΄ ταʆ ξης στην κατηγοριʆ α 16 (Τοπογραφικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ 100% στην αμοιβή Αλεξάνδρου 1, ΤΚ 35100, τηλ.: Α.Δ.Τ.: Φ337389, e-mail: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», μελετητική Γ΄ταʆ ξης στην κατηγοριʆα 13 (Υδραυλικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ 100% στην Βύρωνος 6, Τ.Κ. 26224, τηλ. 2610323466, Δ.Ο.Υ: Γ΄Πατρωʆν με νόμιμο Α.Δ.Τ.:ΑΕ226880, κάτοικο Πατρών, οδός , τηλ. 2610323466, 2610323465, fax: , μελετητική εταιρεία με Α.Μ. συμμετοχής 100% στην αμοιβή τυχιʆ ο Γ΄ταʆ ξης στην κατηγοριʆ α 27 (Περιβαλλοντικεʆ ς Μελεʆ τες) και ποσοστοʆ

-- 1 of 7 --

συμμετοχής 80% στην αμοιβή Περιβαλλοντικής Μελέτης 15561, τηλ.: 2106540850, fax: Χολαργού, με νόμιμο εκπρόσωπο ΑΚ198603, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Ιερ. Γ΄Πατρωʆν, τηλ. 2106540850, fax 4) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ πτυχιʆ ο Γ΄ταʆξης στην κατηγοριʆα 27 (Περιβαλλοντικεʆ ς Μελεʆτες) Περιβαλλοντικής Μελέτης, με έδρα το 028349895, Δ.Ο.Υ : Αμαρουσίου, με ΑΔΤ: τηλ.: 2108056622, fax: 2108056623 με την επωνυμία: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» - «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» που εκπροσωπούνται βάσει των αρ. 22.117/9 2341/15-07-2020 Δήλωσης Κοινού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών κ. Ανδρέα Αλεβίζο του Αλεξίου και της Τασίας 043252239, Δ.Ο.Υ: Γ΄Πατρωʆ ν, έδρα την Πάτρα, e-mail: meletitiki@tee.gr ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ A. Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας “ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ”, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Διακήρυξη του έργου. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ∆ίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2 4. Την υπ’ αριθμ 4168/30-10-2018 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την αριθ. 1/18.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΩ287Λ6 οποία εγκρίθηκε η ένταξη των δύο υποέργων της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και ο καθορισμός σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016. 7. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 189831/3752/25 Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη. 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3004/8-7-2019 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προέγκριση 9. Την υπ΄αριθμ. 1807/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΟ17Λ6 Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του 1ου υποέργου: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής» 10. Την από 27-11-2019 πρόσκληση προσφορών (10-01-2020) και διεξαγωγής αποσφ τις κείμενες διατάξεις. 11. Την υπ΄αριθμ. 2286/2019 (ΑΔΑ: 6Ξ επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης. [2] 80% στην αμοιβή Περιβαλλοντικής Μελέτης , που εδρεύει στο Χολαργό, οδό : 2106540730, e-mail: geoenviro@otenet.gr, με ΑΦΜ σωπο και διαχειριστή τον Ξενοφώντα Σταυρόπουλο κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Ιερ. Κοντοράβδη 10, Τ.Κ.19009, με ΑΦΜ 023958337, Δ.Ο.Υ. : fax : 2106540850, e-mail: geoenviro@otenet.gr ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», Πολιτικός Μηχανικός πτυχιʆ ο Γ΄ταʆξης στην κατηγοριʆα 27 (Περιβαλλοντικεʆ ς Μελεʆτες) και ποσοστό συμμετοχής 20% στην αμοιβή , με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 124, Τ.Κ. 15125 , Δ.Ο.Υ : Αμαρουσίου, με ΑΔΤ: ΑΜ052926, κάτοικος Κηφισίας, οδός Φιγαλείας 47 2108056623, e-mail: envdes@otenet.gr «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» - «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - «ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO» «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», ου εκπροσωπούνται βάσει των αρ. 22.117/9-7-2020, 7009/15-07-2020 Ειδικών Π Δήλωσης Κοινού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών και της Τασίας, Πολιτικό Μηχανικό, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ226880 την Πάτρα, οδός Βύρωνος 6, Τ.Κ. 26224, τηλ. 2610323466, fax: 2610342550, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών ρογραμματική περίοδο 2014-2020 Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL156/16-06 ίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 2018 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5029222 Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. Την αριθ. 1/18.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΩ287Λ6-Λ29) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη των δύο υποέργων της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και ο καθορισμός διεξαγωγής της δημοπρασίας τους, 4412/2016. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 189831/3752/25-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΟΣ7Λ6-ΥΜΧ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. , με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη. 2019 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προέγκριση Δημοπράτησης του έργου. 2019 (ΑΔΑ: 6ΛΟ17Λ6-ΜΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του 1ου υποέργου: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής» πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομ ) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/01/2020 (ΑΔΑ: 6Ξ5Υ7Λ6-ΘΚΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υποέργου της Πράξης. ει στο Χολαργό, οδός Υμηττού 4-6, ΤΚ , με ΑΦΜ: 998854942, Δ.Ο.Υ. : Σταυρόπουλο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ: με ΑΦΜ 023958337, Δ.Ο.Υ. : Πολιτικός Μηχανικός, μελετητής με Α.Μ. 6377, και ποσοστό συμμετοχής 20% στην αμοιβή Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 124, Τ.Κ. 15125, ΑΦΜ: ός Φιγαλείας 47, ΤΚ 15125, «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) «ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO» - Πληρεξουσίων και της αρ. Δήλωσης Κοινού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών, από τον ΑΕ226880/15-02-2007, ΑΦΜ: τηλ. 2610323466, fax: 2610342550, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών μάτωση της οδηγίας 2012/17 του 06-2012) στο Ελληνικό (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 2018 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο 2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5029222. φερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη των δύο υποέργων της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ως ανοιχτή δημοπρασία ΥΜΧ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 2019 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΜΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του 1ου υποέργου: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομηνίες υποβολής ράγισης των προσφορών στις 17/01/2020, σύμφωνα με ικής Επιτροπής περί ορισμού

-- 2 of 7 --

12. Τη δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος: 84368. 13. Την από 17/01/2020 ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλου «Τεχνική προσφορά» από την Επιτροπή Διαγωνισμού 14. Το από 27-01-2020 Πρακτικό Ι ( βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών) 15. Την υπ΄αριθμ. 119/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΣΨ7Λ6 Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 27 16. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/38738/565/13 της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» Διακήρυξης (19PROC005935268) 17. Το από 28-02-2020 Πρακτικό ΙΙ (αποσφράγιση οικονομικών π της Επιτροπής Διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο μοναδικός προσφέροντας: «Ένωση Οικονομικών Φορέων ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨ ¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨ με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής προσφοράς 63.683,55€ χωρίς ΦΠΑ. 18. Την υπ΄αριθμ. 365/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΜΕ7Λ6 Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 28 19. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/80882/1466/09 της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ την 09 Διακήρυξης. 20. Την από 14-04-2020 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του «ΕΣΗΔΗΣ» 04-2020 ΔΤΕΠΕΑ) αίτηση του προσωρινού αναδόχου, με την οποία υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης. 21. Το από 15-05-2020 Πρακτικό ΙΙΙ ( Διαγωνισμού εισηγήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ» ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨-¨ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής προσφοράς 63.683,55 22. Την υπ’ αριθμ 575/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΖ77Λ6 το από 15-05-2020 Πρακτικό ΙΙΙ της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ «¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής προσφοράς 63.683,55 23. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 88267/18-06 Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τ ΨΗΖ77Λ6-Ζ18) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 24. Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 25. Το υπ’ αριθμ. 132171/2672/10-07 Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευσης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1 26. Το υπ’ αριθμ. 3105/30-07-2020 Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης Γνώμης για την υπογραφή σύ 27. Την υπ΄αριθμ. 193277/4008/12 υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από [3] δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμ υποφακέλου «Τεχνική προσφορά» από την Επιτροπή Διαγωνισμού. (έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών). . 119/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΣΨ7Λ6-ΤΘ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 27-01-2020 Πρακτικό Ι . ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/38738/565/13-02-2020 κοινοποίηση της αρ. 119/2020 απόφασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ την 13-02-2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 της (19PROC005935268). 2020 Πρακτικό ΙΙ (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) της Επιτροπής Διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο μοναδικός προσφέροντας: «Ένωση Οικονομικών Φορέων ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨ ¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨-¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής ίς ΦΠΑ. Την υπ΄αριθμ. 365/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΜΕ7Λ6-ΧΧΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 28-02-2020 Πρακτικό ΙΙ Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/80882/1466/09-04-2020 κοινοποίηση της αρ. 365/2020 απόφασης μ της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ την 09-04-2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2020 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του «ΕΣΗΔΗΣ» και την από 15-04-2020 (Α.Π. εισερχ. 91944/1732/15 2020 ΔΤΕΠΕΑ) αίτηση του προσωρινού αναδόχου, με την οποία υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης. Πρακτικό ΙΙΙ ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη), με το οποίο η Επιτροπή στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ» στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨-¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ¨ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨ ΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής προσφοράς 63.683,55€ χωρίς ΦΠΑ, για το 1ο υποέργο της Πράξης. (ΑΔΑ: ΨΗΖ77Λ6-Ζ18) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ» στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨-¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨-¨ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨ ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής προσφοράς 63.683,55€ χωρίς ΦΠΑ. 06-2020 (ΑΔΑ: 6Κ51ΟΡ1Φ-ΓΡ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμόμητα της 575/2020 (ΑΔΑ: Ζ18) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 07-2020 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας π Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευσης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της ης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποέργου της Πράξης. 193277/4008/12-08-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας από την μειοδότρια Ένωση Οικονομικών Φορέων δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση και ΤΘ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής 2020 κοινοποίηση της αρ. 119/2020 απόφασης μέσω 2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) της Επιτροπής Διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο μοναδικός προσφέροντας: «Ένωση Οικονομικών Φορέων ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨ - ΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨-¨ΞΕΝΟΦΩΝ ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής ΧΧΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής 2020 κοινοποίηση της αρ. 365/2020 απόφασης μέσω 2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2020 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικά, μέσω της 2020 (Α.Π. εισερχ. 91944/1732/15- 2020 ΔΤΕΠΕΑ) αίτηση του προσωρινού αναδόχου, με την οποία υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη), με το οποίο η Επιτροπή για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «¨ΧΡΗΣΤΟΣ ¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ¨ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨-¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι υποέργο της Πράξης. με την οποία εγκρίθηκε για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων ¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ¨ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨- έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις ΦΠΑ. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ην οποία ελέγχθηκε η νομιμόμητα της 575/2020 (ΑΔΑ: Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευσης Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής υποέργου της Πράξης. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την την μειοδότρια Ένωση Οικονομικών Φορέων, ότι δεν έχουν επέλθει

-- 3 of 7 --

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 Διακήρυξης. 28. Η από 17-08-2020 υποβολή, μέσω της λειτουργικότητας του προσωρινού Ανάδοχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 29. Το από 31-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο ελέγχθηκε η υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών . 30. Την υπ΄αριθμ. 218774/4610/1-09 οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της κλήθηκε να προσέλθει για την πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση μελέτης. 31. Τις εγγυητικές επιστολές με 2020/TMEΔΕ/1.766,85€, e-86125 2020/536,90€ που κατέθεσε ο Ανάδοχος εντύπως με την του αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 32. Τα αρ. πρωτ. ΤΜΕΔΕ/72694/11 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/000270/21-09 εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ. περί ελέγχου γνησιότητας και εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ. 33. Τα συμβατικά τεύχη για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης οικείας Διακήρυξης κατά σειρά ισχύος: 1. Η παρούσα σύμβαση 2. Η Διακήρυξη (19PROC005935268) 3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 5. Το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 7. Το Τεύχος Προεκτιμώμενων Α 8. Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος. 34. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ένωσης Οικονομικών Φορέων προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία: ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δ.τ. GEOEVIRO, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ [4] κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 8 της μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο ελέγχθηκε η υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών . 09-2020 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για τ οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης και σχέδιο σύ για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύ με αριθμό e-85925/08-09-2020/ΤΜΕΔΕ/70,29 86125 /09-09-2020/810,96€ και 099/703399-0/ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ που κατέθεσε ο Ανάδοχος εντύπως με την υπ΄αριθμ. 229653/4887/11 ά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 72694/11-09-2020, ΤΜΕΔΕ/72693/11-09-2020, ΤΜΕΔΕ/72691/11 09-2020 έγγραφα περί εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ου υπ’ αριθ. 229487/4884/11-09-2020 εγγράφου του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας γχου γνησιότητας και εγκυρότητας (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) και της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ. α συμβατικά τεύχη για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στο άρ οικείας Διακήρυξης κατά σειρά ισχύος: 005935268) με τα προσαρτήματά της Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (Ο.Π.) Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (Τ.Π.) Το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων Προεκτιμώμενων Αμοιβών σύνταξης μελετών Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά φακέλου προσφοράς της υπόψη Ένωσης Οικονομικών Φορέων προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: 14.100,00 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 55.377,00 Ευρώ 63.683,55 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία: ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δ.τ. GEOEVIRO, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , σύμφωνα με το άρθρο 8 της της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές. της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο ελέγχθηκε η υπεύθυνη δήλωση του βασης για το 1ο υποέργο με το βασης και σχέδιο σύμβασης και καλής εκτέλεσης, προκειμένου να διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης εκπόνησης της 2020/ΤΜΕΔΕ/70,29€, e-85904/08-09- 0/ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/07-09- 229653/4887/11-09-2020 αίτησή , ΤΜΕΔΕ/72691/11-09-2020 και των εγγυητικών επιστολών καλής τη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) και της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας , όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 9 της Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά φακέλου προσφοράς της υπόψη Ένωσης Οικονομικών Φορέων και την οικονομική 14.100,00 Ευρώ 30.720,00 Ευρώ 4.445,00 Ευρώ 6.112,00 Ευρώ 55.377,00 Ευρώ 8.306,55 Ευρώ 63.683,55 Ευρώ 15.284,05 Ευρώ 78.967,60Ευρώ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δ.τ. GEOEVIRO, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-- 4 of 7 --

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ποσού των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (78.967,60 με ΦΠΑ 24% Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων μελετών, όπως ισχύουν για την υπόψη μελέτη ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, το τιμολόγιο πρ εννέα και δεκαέξι εκατοστά τοις εκατό σύμβασης. v. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματο απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») διαγωνισμού για την ανάθεση της ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨-¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛ ¨ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής προσφοράς 63.683,55 B. Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δ.τ. GEOEVIRO, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύ δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβα παρούσας μελέτης, τα οποία ο Α διατάξεις του Ν. 4412/20 διατάξεων περί εκτέλεσης συμβάσεων καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει. γ. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και καταν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτή παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. [5] ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση εκπόνησης τη ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ προεκτιμώμενης αμοιβής 256.057,00 εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (78.967,60 ποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : « ∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ς νομοθεσίας περί δημοσίων μελετών, όπως ισχύουν για την υπόψη μελέτη Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των αναδόχου, το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 69,16 ις εκατό) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 575/2020 ικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 15-05-2020 Π ») της Επιτροπής Δαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ» στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ¨ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ ¨ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δ.τ. GEOEVIRO¨-¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό οικονομικής προσφοράς 63.683,55€ χωρίς ΦΠΑ. : «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δ.τ. GEOEVIRO, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον Ανάδοχο δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. νάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβα παρούσας μελέτης, τα οποία ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες 2016 (ΦΕΚΑ΄147), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών, που ισχύουν για την καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει. νάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της σίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. νάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτή Αναδόχου προς ενημέρωσή του που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης της μελέτης δεν τον απαλλάσσει από την ευθ για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας ΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση εκπόνησης της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ προεκτιμώμενης αμοιβής 256.057,00 €, αντί του εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (78.967,60 €) αυτή και αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης με ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ και σύμφωνα με τα ακόλουθα : ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ς νομοθεσίας περί δημοσίων μελετών, όπως ισχύουν για την υπόψη μελέτη. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των οσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 69,16% (εξήντα ν πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας 575/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΖ77Λ6-Ζ18) 2020 Πρακτικό ΙΙΙ (ελέγχου προσωρινού μειοδότη του «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨- ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ¨», με ποσοστό έκπτωσης 69,16% (εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) και ποσό ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δ.τ. GEOEVIRO, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» δια του εδώ νάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. νάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες , όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών που ισχύουν για την υπόψη μελέτη νάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της οήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και ότι τυχόν που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική απαλλάσσει από την ευθύνη υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας

-- 5 of 7 --

ε. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες επαγγελματική κρίση. Επίσης υποχρεούται να εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου στ. Ότι ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημο υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το ση με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του ση ζ. Ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014 υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις. η. Ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου Γ. Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλύπτουν το 5% επί της αξίας της σύμβασης 72 του Ν.4412/2016, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 1 e-85904 2 e-85925 3 e-86125 4 099/703399-0 β. Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο και το άρθρο 5 της Σ.Υ. γ. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο εδώ ότι η ολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδ μελέτης τους 8 μήνες σύμφωνα με το δ. Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο νέο χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με το Άρθρο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας. δ. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( διατάξεις και ημερομηνία έναρξης ε. Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα μ και του άρθρου 4.1 της Σ.Υ. περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). στ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τ [6] νάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. Επίσης υποχρεούται να εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παρούσης. νάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το ση ε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική ή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις. δοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου ον κίνδυνο του έργου, μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης, συνολικού ποσού 3.185,00 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (ποσού 3.184,18 16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ 08-09-2020 TMEΔΕ 08-09-2020 TMEΔΕ 09-09-2020 TMEΔΕ 07-09-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΛΟ Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης εκπόνησης της μελέτης έχει καθοριστεί σε δεκαπέντε (15 ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 01-01-2022, με καθαρό χρόνο εκπόνησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο νέο χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με το Άρθρο 2.1.5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η έναρξη κάθε σταδίου της μελέτης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής της υπογραφής της Σύμβασης (01-10-2020), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 και του άρθρου 4.1 της Σ.Υ. αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφορά περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σ.Υ. νάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. Επίσης υποχρεούται να εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την νάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν πράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης ε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού και ως εκ τούτου η διαδικασία δοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για του φέρει δε εξ ολοκλήρου ον κίνδυνο του έργου, μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου. συνολικού ποσού 3.185,00€, οι οποίες 3.184,18€) σύμφωνα με το άρθρο Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1.766,85 70,29 810,96 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 536,90 3.185,00 17 της σχετικής Διακήρυξης της Διακήρυξης. Σημειώνεται δεκαπέντε (15) μήνες από την με καθαρό χρόνο εκπόνησης Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο νέο χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την ρξη κάθε σταδίου της μελέτης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής της ), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες των προθεσμιών της για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. ε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν

-- 6 of 7 --

ζ. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014 Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. η. Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλ παρούσα σύμβαση μεταξύ των Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με τους θ. Για την παρούσα διαδικασ Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 0011, της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» υποέργο με τίτλο: ««ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ προϋπολογισμού 256.057,00 Ευρώ, με κωδικό 2018ΕΠ00110041 για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ [7] Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. όδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της σύμφωνα με τους όρους της ΣΥ. Για την παρούσα διαδικασιʆ α εʆ χει εκδοθειʆ η υπ΄αριθμ 53645/21-05-2019 : 6ΛΘΡ465ΧΙ8-ΑΘΔ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ προϋπολογισμού 256.057,00 Ευρώ, με κωδικό 2018ΕΠ00110041. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). ε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 01 - 10 - 2020 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. υση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την της έδρας της Περιφέρειας Απόφαση Υφυπουργού νταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και για το 1ο ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», . Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). ε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

-- 7 of 7 --