Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Π.

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμός Σύμβασης :6292/2024 ΑΔΑ Σύμβασης :……………………….. μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών & της εταιρείας HOSPITECNICA ΕΠΕ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» ΑΔΑΜ ………………….. Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2411 ΑΔΑ αυτου: ΨΘΒΟ46906Λ-6ΗΑ Στην Πάτρα σήμερα στις 17 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και στο επί της οδού Καλαβρύτων 37 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Τ.Κ.26335, με ΑΦΜ.999378003, οι συμβαλλόμενοι, αφενός το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Δημόπουλο Παναγιώτη νομίμως διορισθέντος, δυνάμει του υπ΄αριθμ.: 32/18-01-2023 ΦΕΚ Τεύχος ΥΟΔΔ περί Παράτασης της θητείας του Αναπληρωτή , απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7, παρ. 4, περ. στεδ. 3 και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως Αναθέτουσα Αρχή και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «HOSPITECNICA ΕΠΕ», με ΑΦΜ 095526068 και αρμόδια Δ.Ο.Υ :Α' ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής , επί της οδού Ξάνθου 10, τηλ.2104838222 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Κορακιανίτη κάτοικο Κρυονερίου , με Α.Δ.Τ.ΑΜ 154943, καλούμενος εφεξής ως ανάδοχος, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής : Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτουσα αρχή και σε εκτέλεση της υπ αριθμό. 81η/16-10-2024 Απόφασης Δ.Σ. με ΑΔΑ : 6Χ7Ζ46906Λ-ΛΧΞ αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, τον ανάδοχος «HOSPITECNICA ΕΠΕ», και αυτή αναλαμβάνει την «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» , που της κατακυρώθηκε συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ΆΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

-- 1 of 6 --

2/6 HOSPITECNICA ΕΠΕ-μοναδική με τεχνικά αποδεκτή προσφορά Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” 1 Τεμάχιο 5.600,0000 € 5.600,0000 € 1.344,0000 € 6.944,0000 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.600,0000 € 1.344,0000 € 6.944,0000 € Συνολικό Κόστος: 6.944,00 € συμπ/νου ΦΠΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Συσκευή θερμοσυγκόλλησης φακέλων και ρολών αποστείρωσης. 2. Εξωτερικό περίβλημα εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση. 3. Η θερμοκρασία συγκόλλησης θα ρυθμίζεται κατ’ ελάχιστον στο εύρος 100°C έως 200°C 4. Η έναρξη λειτουργίας συγκόλλησης θα γίνεται αυτόματα με την τοποθέτηση του υλικού προς σφράγιση. 5. Η ταχύτητα συγκόλλησης θα ρυθμίζεται κατ’ ελάχιστον στο εύρος 7,2 m/min έως 10m/min. 6. Το εύρος πίεσης θα είναι μηχανικά ρυθμιζόμενο κατ’ ελάχιστον στο εύρος 40-100N. 7. Το πάχος θερμοσυγκόλλησης να είναι περίπου 15mm. 8. Θα διαθέτει σύστημα ταχείας προθέρμανσης στους 180 °C περίπου 3 λεπτά. 9. Θα λειτουργεί υπό τάση δικτύου 230V/50Hz. Η μέγιστη κατανάλωσης ισχύος να μην ξεπερνάει τα 850W. 10. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής (stand-by) στο ελάχιστο εύρος των 1-60min για εξοικονόμηση ενέργειας έτσι ώστε όταν δεν χρησιμοποιείται να μειώνεται η θερμοκρασία. 11. Θα διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 4’’ τουλάχιστον. 12. Θα διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή ετικετών. 13. Θα διαθέτει αυτόματο έλεγχο του διαθέσιμου πλάτους και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να προειδοποιείται ο χειριστής από το μηχάνημα. 14. Μέσω της οθόνης θα μπορούν να αποθηκευτούν τουλάχιστον 3 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συγκόλλησης συσκευασιών για διάφορες θερμοκρασίες. 15. Θα διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. 16. Θα έχει την δυνατότητα σύνδεσής του σε μελλοντικό σύστημα επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes που θα διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου υλικού. 17. Θα αποθηκεύονται δεδομένα των συγκολλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και σε περίπτωση που απαιτηθεί, να μπορεί να γίνει εξαγωγή τους μέσω USB stick.

-- 2 of 6 --

3/6 18. Η διαδικασία θερμοσυγκόλλησης θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN ISO 11607-2. 19. Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Να διαθέτει σήμανση CE. 20. Θα είναι κατάλληλη για την θερμοσυγκόλληση φακέλων με και χωρίς πίετα, κατασκευασμένων από πλήθος υλικών σύμφωνα με τα ΕΝ 868-3, ΕΝ 868-4 και ΕΝ 868-5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την παράδοση του είδους, την τοποθέτηση, την παραμετροποίηση λειτουργίας και την εκπαίδευση του προσωπικού της Κεντρικής Αποστείρωσης στον χώρο του νοσοκομείου. - Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Τεχνικό Τμήμα, Δελτίο Εργασιών για τις εργασίες παράδοσης του είδους, την τοποθέτηση, την παραμετροποίηση λειτουργίας και την εκπαίδευση του προσωπικού της Κεντρικής Αποστείρωσης, η ημερομηνία του οποίου σηματοδοτεί την έναρξη του χρονικού διαστήματος εγγύησης του μηχανήματος. - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών κατά την διαδικασία των εργασιών του στον χώρο. - Ο κατασκευαστικός οίκος θα διαθέτει ISO 9001 για το αντικείμενο της προμήθειας. - Η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την επισκευή-συντήρηση του προσφερόμενου είδους, το οποίο να αποδεικνύεται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. - Να παρέχεται εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. ΑΡΘΡΟ 2ο Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, ο ανάδοχος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη, στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως, από τον φορέα (Νοσοκομείο), στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παραλαβής των εκτελούμενων υπηρεσιών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο ανάδοχος στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης των υπηρεσιών και οι υπηρεσίες δεν έχουν παρασχεθεί ή έχουν παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016,Ν.4605/2019 αρθρ. 43. 4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως.

-- 3 of 6 --

4/6 ΑΡΘΡΟ 3ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης (δεν απαιτείται) ΆΡΘΡΟ 4ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 5ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ, (β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ, (γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση, (δ) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΆΡΘΡΟ 6ο : Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.  Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου.  Πλημμύρα.  Σεισμός.  Πόλεμος.  Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).  Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σχετικά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών. ΆΡΘΡΟ 7ο: Τίμημα- Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις.

-- 4 of 6 --

5/6 1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία της «Συντήρηση και επισκευή κυκλοφορητών κτιρίων αρμοδιότητας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των: 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). 5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 5.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στοΝ.4412/2016,στο Ν.4605/2019 αρθρ. 43, και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). 5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ). 6. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55, Ν.2238/94) φόρος εισοδήματος. 7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις ΆΡΘΡΟ 8ο : Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΆΡΘΡΟ 9ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε

-- 5 of 6 --

6/6 προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια Πατρών. ΆΡΘΡΟ 10ο : Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. ΆΡΘΡΟ 11ο : Λοιποί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεσης προμήθειας , σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία αφού υπεγράφησαν και από τους δύο συμβαλλόμενους το ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO ΠΑΤΡΩΝ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-- 6 of 6 --