ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1024/2022 Συμβατικής Αξίας : 2.834,93€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 3.515,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Mε αντικείμενο την επισκευή του ασθενοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ7573 Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1672/0 ΑΔΑ: 6ΜΖΖ4690Ω3-ΡΛΞ

ΣΥΜΒΑΣΗ 1024/2022 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1024/2022 Συμβατικής Αξίας : 2.834,93€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 3.515,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Mε αντικείμενο την επισκευή του ασθενοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ7573 Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1672/0 ΑΔΑ: 6ΜΖΖ4690Ω3-ΡΛΞ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 12-10-2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΟΥΦΟ, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία Θ. ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΙΚΕ , Διεύθυνση: 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Συνόρων, Τ.Κ: 68100, πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ.:25510-37219, φαξ: 25510-29183, Α.Φ.Μ.: 092578465 ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Θεόδωρο Γιακάτη, έχοντας υπόψη: 1) Την υπ. αριθμ. 54400221000 καταχώριση στο ΓΕΜΗ. 2) Το N. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών’’. 3) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». 4) Το υπ. αριθμ. 920/08-08-2022 αίτημα του τμήματος μηχανολογικού. 5) Την υπ. αριθμ. 39726/07-09-2022 προσφορά της εταιρείας Θ. ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΙΚΕ. 6) Την υπ’ αριθμ. 40713/13-09-2022 Απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης όπου εγκρίνεται η ανάθεση της υπηρεσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- 1 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1024/2022 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Ανάδοχο», την επισκευή του ασθενοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ7573 σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 1ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης Η σύμβαση ισχύει εφάπαξ. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή . Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών, έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. ΑΡΘΡΟ 2ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την επισκευή του ασθενοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ7573 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου και την προσφορά της αναδόχου εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με: Α) Τιμολόγιο του «αναδόχου» Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «αναδόχου»

-- 2 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1024/2022 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α Κατά την πληρωμή του «αναδόχου» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:  Χαρτόσημο 3% και επιβάρυνση Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΟΓΑ ,υπολογισμένο στις ανωτέρω κρατήσεις όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.  Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της παροχής υπηρεσίας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος προμήθειας των εν λόγω ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της ανάθεσης και τη προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. 1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18- 06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011) 2% 2 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 350 παρ.3 Ν 4412/2016) 0,06% 3 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4 Ν.4013/2011) 0,07%

-- 3 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1024/2022 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΑΡΘΡΟ 5ο - Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Αναδόχου» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. ΑΡΘΡΟ 6ο - Λοιποί Όροι Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

-- 4 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1024/2022 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ) ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% Ε/Τ ΠΙΣΩ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 45 3,2 144€ Α/Κ ΣΥΜ/ΣΤΗ ΑΕΡΑ 45 1,3 58,50€ Α/Κ ΣΩΛΗΝΕΣ 45 1,3 58,50€ ΣΥΝΟΛΟ 261€ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1.958,88€ 1 1.665,05€ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 131,82 1 112,05€ ΣΩΛΗΝΑΣ (5270ΤΖ) 64,24 1 54,60€ ΣΩΛΗΝΑΣ (5270ΤΥ) 50,83 1 43,21€ ΣΩΛΗΝΑΣ (5270ΤΧ) 50,83 1 43,21€ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 385,77 2 655,81€ ΣΥΝΟΛΟ 2.573,93€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%: 2.834,93€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 3.515,31€

-- 5 of 5 --