ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΓΛΥΠΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΑθήνα 05-09-2025 Α.Π: 2274 / 17-9-2025 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΓΛΥΠΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Στην Αθήνα σήμερα, στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, οι παρακάτω υπογράφοντες το παρόν, αφενός ο Κωνσταντίνος Δαμίγος του Νικολάου, Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. «Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 18 με Α.Φ.Μ: 090002303, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και αφετέρου η κα Κωνσταντίνα Καλαντίδη του Δημητρίου, με έδρα της στο Πικέρμι Αττικής, οδός Πηλέως35 (Ντράφι), με Α.Φ.Μ: 046159014 – Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, συμφωνούν και συναποδέχονται, τα ακόλουθα: 1.Αντικείμενο: Το αφενός συμβαλλόμενο Επιμελητήριο, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Εντολέας», σύμφωνα με την απόφαση στην υπ΄αρ. 19/15/16-7-2025 συνεδρίαση της Δ.Ε, αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη, που θα αποκαλείται για συντομία «Εντολοδόχος», την κατασκευή 30 τεμαχίων γλυπτών εκ του πρωτοτύπου μνημείου, (αναμνηστικών αντιγράφων του γλυπτού έργου «μνημείο πεσόντων Επαγγελματοβιοτεχνών της απεργίας του 1927», της Γλύπτριας κας Αγγελικής Κοροβέση, που είναι τοποθετημένο επί της οδού Πανεπιστημίου). Η Εντολοδόχος, διαβεβαίωσε τον Εντολέα, ότι έχει αποκτήσει και την σχετική άδεια αναπαραγωγής, της ίδιας της δημιουργού του πρωτοτύπου γλυπτού, κας Αγγέλικας Κοροβέση. Τα 30 τεμάχια αντιγράφων του παραπάνω γλυπτού, με διαστάσεις έκαστο μαζί με την βάση: 28εκ. ύψος, 19εκ. πλάτος, 6εκ. πάχος, από υλικό Giluform, θα παραδοθούν στον «Εντολέα», σε συσκευασία (κουτί δώρου). 2. Αμοιβή: Η αμοιβή για την παραγωγή των 30 αντιγράφων του γλυπτού, ορίστηκε στα εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115€) ανά τεμάχιο, πλέον Φ.Π.Α. Το τίμημα, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450€), πλέον Φ.Π.Α, θα καταβληθεί, ολοσχερώς, με την παράδοση των γλυπτών, και το αποδεικτικό παραλαβής του έργου, έναντι του σχετικού ηλεκτρονικού τιμολογίου, της Εντολοδόχου, όπως προβλέπεται
-- 1 of 4 --
(σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445/ΕΞ2023/4-4-2023, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, προκειμένου να πληρωθεί η ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή) και των λοιπών σχετικών αναγκαίων δικαιολογητικών), καθώς και της αναγκαίας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. (ΚΑΕ 0859: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων). 3. Χρόνος παράδοσης του έργου: Συμφωνείται, ότι η Εντολοδόχος, θα παραδώσει τα αναμνηστικά γλυπτά, στον Εντολέα, έως το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως την 30ή-10-2025, με την συσκευασία τους. 4. Όροι – υποχρεώσεις: Η Εντολοδόχος, δεν μπορεί να υποκατασταθεί, μερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση του έργου, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του Β.Ε.Α. και μόνο για σπουδαίο λόγο. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς έννομο αποτέλεσμα, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από την Εντολοδόχο, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής, που μπορεί να έχει κατά αυτής το Β.Ε.Α. και προκύπτει από τη σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκρισή του. Η Εντολοδόχος, είναι υποχρεωμένη, με δικές της δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια οποιωνδήποτε εργαλείων, υλικών και εφοδίων. Η Εντολοδόχος, είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνη υπεύθυνη, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, εφόσον χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, προσωπικό. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί και να χορηγεί στο προσωπικό, όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών. Ειδικότερα, ευθύνεται: α) για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης γλυπτικής τέχνης και τεχνικής, εκτέλεσης του έργου και β) για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του έργου. 5. Λόγοι καταγγελίας: Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του Β.Ε.Α., που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της σύμβασης, στις περιπτώσεις που η Εντολοδόχος: -καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, ή -δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, ή -οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, ή -επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει το αρχικό σχέδιο (μήτρα).
-- 2 of 4 --
-Το Β.Ε.Α. δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει έγγραφο ως «ειδική Πρόσκληση», προς την Εντολοδόχο, στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και στην οποία θα περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών, που πρέπει να εκτελεσθούν από αυτήν σε προθεσμία που τάσσεται. Η προθεσμία, στην περίπτωση αυτή, καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατόν από τεχνικής πλευράς, χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης. -Η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως, όταν η Εντολοδόχος πτωχεύσει, ή όταν αυτή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, όταν υποκαταστήσει τον εαυτό της, ολικά ή μερικά, κατά την εκτέλεση της σύμβασης με οποιονδήποτε τρίτο. -Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εντολοδόχος, αποξενώνεται, αποβάλλεται από το έργο και γίνεται εκκαθάριση της σύμβασης το συντομότερο δυνατόν, με επιμέλεια του Β.Ε.Α. Το Β.Ε.Α, δικαιούται να αναθέσει το υπολειπόμενο έργο, σε άλλον ανάδοχο. Τότε, θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια και λοιπά μέσα της έκπτωτης Εντολοδόχου. -Λόγο καταγγελίας για την Εντολοδόχο, αποτελεί η μη καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος της σύμβασης, ή η αναίτια καθυστέρηση της αποπληρωμής του, εκ μέρους του Εντολέα Β.Ε.Α. καθώς και η υπαίτια παρεμπόδιση της εργασίας της Εντολοδόχου ή/και του προσωπικού αυτής, άνευ σπουδαίου λόγου, εκ μέρους του αναθέτοντος Β.Ε.Α. 6. Λόγοι ανώτερης βίας: Ως ανώτερη βία, για την καθυστέρηση των όρων της παρούσας, νοείται κάθε συμβάν που περιλαμβάνει: -πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, σεισμό, πόλεμο, εθνική έκτακτη ανάγκη, πολιτική αναταραχή, τρομοκρατικές ενέργειες ή κάποιο άλλο παρόμοιο συμβάν, -απεργία ή άλλη διαφορά με εργαζομένους (είτε εμπλέκεται το εργατικό δυναμικό του θιγόμενου μέρους είτε οποιουδήποτε άλλου μέρους), ή σωματεία, κάθε έλλειψη προμηθειών, ή βλάβη των εγκαταστάσεων, που δεν οφείλεται στα συμβαλλόμενα μέρη. 7. Παραλαβή: Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το Β.Ε.Α. θα κληθεί να το παραλάβει, με έγγραφη ειδοποίησή της. Η αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή του αναθέτοντος, θα ελέγξει το παραδιδόμενο σε σχέση με τις προδιαγραφές, βάσει της προσφοράς και κατά τους όρους της παρούσας σύμβασης. Δεν θα γίνει παραλαβή του έργου, εάν απουσιάζει τμήμα, ή συσκευασία, σύμφωνα με την προσφορά της, που είχε ως αποτέλεσμα το ανατεθέν και παραδοτέο έργο. Η μερική ή ολική έλλειψη, θα επιφέρει αναλόγως, το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας, από τον Εντολέα, με κάθε άλλη έννομη συνέπεια. 8. Επίλυση διαφορών:
-- 3 of 4 --
Για κάθε διαφορά, αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων μερών, που θα προκύψει από την εκτέλεση των όρων της παρούσας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. 9. Τροποποίηση όρων: Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης, γίνεται εγγράφως, αποκλειστικά, μετά από συμφωνία των δυο συμβαλλομένων μερών. Η παρούσα, αφού διαβάστηκε και συμφωνήθηκε από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Β.Ε.Α. Η Εντολοδόχος Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δαμίγος Κωνσταντίνα Καλαντίδη
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.