Σύμβαση υπ'αριθ. 34/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 34/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (ΚΑΕ:7123 , CPV: 30213300-8) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. – Κ.Υ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Στη Γουμένισσα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2021 οι υπογραφόμενοι: Αφενός Το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Γουμένισσα, με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ”, οδός Μαυροπούλου 9, Γουμένισσα, Τ.Κ. 61300, ΑΦΜ: 999175979, ΔΟΥ Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διοικητή Ηλία Ζάχαρη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Ο οικονομικός φορέας «PRIVATE REVIEW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Λ. Κηφισίας 209, Μαρούσι, Αθήνα, ΑΦΜ:800739970, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΩΝ, (στο εξής «Ανάδοχος»), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Βασίλειο Δημαράκη, κάτοικο Αττικής, ο οποίος νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, που για λόγους συντομίας αποκαλείται «Ανάδοχος», δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καταγραφής και αξιολόγησης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας. Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας έγινε κατόπιν έκδοσης της με αρ. 6081/29.10.2021 Απόφασης Αναπληρωτή Διοικητή (ΑΔΑ: 6OKV4690Β2-0ΥΣ) και μετά την υπ’αριθ. 5770/12.10.2021 (ΑΔΑ:ΩΘ2Υ46904Ξ- Ο12) έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α), του Ν. 2955/01, του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», του Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», του Ν. 4155/2013, του Ν. 4255/2014, και του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

-- 1 of 8 --

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω, και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παραχώρηση προς χρήση ενός (1) συστήματος “PRIVATE REVIEW” όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3ο και τις υπηρεσίες σχετικά με αυτό. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ανάθεσης δίνεται στο 3ο άρθρο της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με έναρξη στις 13/12/2021 και λήξη την 12/12/2022. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να παράσχει μια (1) επιδαπέδια συσκευή με οθόνη αφής 10’’ και λειτουργία μέσω σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο (Wifi) της Αναθέτουσας Αρχής και να παραδώσει μέσω μεταφορικής εταιρείας τη συσκευή αξιολόγησης σε διεύθυνση που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Οι σταθερές υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος «PRIVATEREVIEW» είναι οι εξής: (α) Προσαρμογή συσκευών: Να προσαρμόσει την εμφάνιση των συσκευών σύμφωνα με τις επιθυμίες της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά σε αναγραφόμενη ερώτηση. (β) Τεχνικός έλεγχος: Να ελέγχει την επικοινωνία των συσκευών και την ορθή λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας βάσει των προδιαγραφών και των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. (γ) Συντήρηση συσκευών: Να συντηρεί τις συσκευές και να αντικαθιστά ή να επισκευάζει αυτές αν διαπιστωθεί βλάβη, δυσλειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας τους κατά την τακτική τους συντήρηση ή καθ’ οιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, (δ) Τυπική διαμόρφωση dashboard: Nα δώσει πρόσβαση στο διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί τα στατιστικά του «PRIVATEREVIEW», και να φροντίζει για την ορθή λειτουργία του. Αυτό περιλαμβάνει: δημιουργία δομής κατηγοριοποίησης συσκευών ενός επιπέδου, ανάθεση συσκευών, δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα έχει πρόσβαση στα στατιστικά του Πελάτη, καθώς και τεχνική υποστήριξη. (ε) Παρουσίαση / Εκπαίδευση: Nα παρουσιάσει το σύστημα «PRIVATEREVIEW» σε προσωπικό που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εκπαίδευση αφορά σε κεντρικό επίπεδο. Η εκπαίδευση αυτή δύναται να γίνει είτε με φυσική παρουσία εκπαιδευτή στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κατά την πρώτη φάση του έργου, ο Ανάδοχος σε συνεργασία και καθ’ υπόδειξιν της Αναθέτουσας Αρχής θα παραμετροποιήσει τη συσκευή αξιολόγησης. Αφ’ ης στιγμής σταλούν από την Αναθέτουσα Αρχή οι απαραίτητες οδηγίες και τα απαραίτητα υλικά (λογότυπο και ερωτηματολόγιο), ο Ανάδοχος

-- 2 of 8 --

οφείλει να αποστείλει για έγκριση εντός 5 εργάσιμων ημερών φωτορεαλιστικές εικόνες (screenshots) των οθονών των συσκευών. Αφ’ ης στιγμής δοθεί έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος οφείλει να αποστείλει τη συσκευή με μεταφορική εταιρεία στη διεύθυνση που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 εργασίμων ημερών. Το δελτίο αποστολής που θα συνοδεύει τη συσκευή αποτελεί και το αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αποστολής των συσκευών. Κατά τη δεύτερη φάση του έργου και μετά την αποστολή των συσκευών, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει στα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που θα του υποδειχθούν, πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα που θα συλλέγονται μέσω των συσκευών. Εφόσον του ζητηθεί, οφείλει να διευκρινίσει τυχόν απορίες των χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τη λειτουργία της πλατφόρμας. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας καθώς και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, γίνεται από αρμόδια για το σκοπό αυτό τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η συσκευή θα παραδοθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, το φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή και τις φωτορεαλιστικές εικόνες (screen shots) σε συνδυασμό με τους όρους της οικείας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης της προμήθειας υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 και με τα παρακάτω:  Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ή η σύμβαση δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος.  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016.  Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΜΟΙΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το συνολικό τίμημα για την ανάθεση της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 1.041,60€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (70,00€+ΦΠΑ/μήνα/συσκευή). Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης ελήφθησαν:  η με αρ. πρωτ. 355/01.11.2021 και ΑΔΑ 6ΑΜΖ46904Ξ-Μ3Σ απόφαση δέσμευσης πίστωσης, η οποία

-- 3 of 8 --

καταχωρήθηκε με α/α 454 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.  η με αρ. πρωτ. 6140/01.11.2021 και ΑΔΑ ΨΑΔΞ46904Ξ-ΞΧ1 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του Μ.Δ.Π.Σ. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση σχετικών παραστατικών αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ, μετά την υποβολή του τιμολογίου από τον συμβασιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.80/2016, στο Ν.4152/2013 και στο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα τιμολογήσει την Αναθέτουσα Αρχή ως εξής: Οι σταθερές υπηρεσίες για το σύνολο των εν λειτουργία συσκευών τιμολογούνται σε μηνιαίες δόσεις έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα. Τυχόν επιπρόσθετες υπηρεσίες, είτε συμφωνηθείσες είτε που θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τιμολογούνται έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την παροχή τους. Τρόπος πληρωμής : 90 ημέρες. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Πρωτόκολλο-Βεβαίωση παραλαβής του αντικειμένου της ανάθεσης, 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου. 3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της οικεία εφορίας του αναδόχου. 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ του αναδόχου. 5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. Κατά την πληρωμή του Ανάδοχου, θα παρακρατούνται οι κάθε φορά ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις καθώς και ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Ανάδοχου καθυστερήσει από το Νοσοκομείο ενενήντα (90) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο ανάγεται η ζητούμενη υπηρεσία βαρύνει το Νοσοκομείο. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

-- 4 of 8 --

ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής. ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του. 2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες που προβλέπονται, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

-- 5 of 8 --

ΑΡΘΡΟ 10ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι προμηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα επέφερε ζημιά) στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις προσφορές τους θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, ενώ δεν είναι δυνατόν μία προσφορά να χαρακτηρίζεται στο σύνολό της ως εμπιστευτική. Εν τούτοις, σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από προμηθευτές ως εμπορικά ευαίσθητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόμου. Η παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται αυτόματα αυτό το χαρακτηρισμό. ΑΡΘΡΟ 11ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου, 2) αν ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση, χωρίς την έγκριση του Νοσοκομείου, 3) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανωτέρα βία. ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:  έχει εκτελεστεί οριστικά το φυσικό αντικείμενό της  ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και  εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και

-- 6 of 8 --

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Κιλκίς. Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 15ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα, τα μεν δύο θα κατατεθούν στο αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής (Γραφείο Προμηθειών), το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του Αναδόχου που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Ν. 4412/2016 γ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134 /18-6- 2007), του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α) και του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

-- 7 of 8 --

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και τους οποίους δέχθηκε ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό με την τεχνική και οικονομική προσφορά του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Γ. Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Για τον Ανάδοχο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

-- 8 of 8 --