ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ 3.357,92€ - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Tαχ. Δ/νση: οδός Ιπποτών - 85131 Ρόδος Πληροφορίες: Α.Μ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ ,Α. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΥ Tηλ.: 2241365250 e-mail: logistirio.efadod@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Ρόδο σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025 μεταξύ: ΑΦΕΝΟΣ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου του Υπουργείο Πολιτισμού που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη , κα ΕΛΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ , εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε με ΑΦΜ: 999261789 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Ιωνίας, που έχει την έδρα στο 10ο χιλ. Θεσ/κης - Βέροιας, ΤΚ 57008, και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Δαλκαφούκη Μαρία του Ιωάννη, με αρ. ταυτότητας Α02032103, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ» την προμήθεια χρωστικών ουσιών και σταθεροποιητή για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση και λειτουργικός εξοπλισμός των αρχαιολογικών χώρων των Επιθαλάσσιων Οχυρώσεων», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: (α) στην υπ’αριθ. 483649/22-10-2025 οικονομική προσφορά του Αναδόχου (β) στην κείμενη νομοθεσία και (γ)στην υπ’αριθ. 513223/06-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25AWRD017880994 και ΑΔΑ: 6ΝΖΔ46ΝΚΟΤ-1ΜΣ) απόφαση απευθείας ανάθεσης και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση της ως άνω παροχής προμηθειών, με τους εξής όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χρωστικών ουσιών και σταθεροποιητή (CPV: 24200000-6 χρώματα και χρωστικές ουσίες, 44921200-4 Άσβεστος) για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση και λειτουργικός εξοπλισμός των αρχαιολογικών χώρων των επιθαλάσσιων οχυρώσεων» του έργου με τίτλο «SUB 1.15 Αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου
-- 1 of 5 --
2 από τον Μώλο του Naillac έως τον Μώλο των Μύλων», και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην προσφορά του. Αναλυτικά: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Σταθεροποιητής για χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο, με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο. ΣΑΚΙ 35KG 50 2 Ανόργανη χρωστική κατάλληλη για κονιάματα ΣΑΚΙ 1KG 12 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. 3. O Ανάδοχος οφείλει να είναι παρών και να επιβλέπει τις εργασίες. 1. ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση της προμήθειας και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση τους. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας . Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στην πρόσκληση, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού. 3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την παροχή της προμήθειας.
-- 2 of 5 --
3 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που προξενήθηκαν. 8. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 10.Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στην εκτέλεση της προμήθειας και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 11.Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 12.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται για την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών και ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό. 13.Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3: ΤΊΜΗΜΑ - ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ 1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, ποσού 3.357,92€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη της εν λόγω σύμβασης θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση και λειτουργικός εξοπλισμός των αρχαιολογικών χώρων των επιθαλάσσιων οχυρώσεων» του έργου με τίτλο «SUB 1.15 Αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από τον Μώλο του Naillac έως τον Μώλο των Μύλων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165232 με κωδικό (ενάριθμο) 2022ΤΑ01400064 της ΣΑΤΑ 014. 2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος. 3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από την προσφορά του. 4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ αφού ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης 5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, β) τιμολόγιο του Αναδόχου για την πώληση αγαθών, γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
-- 3 of 5 --
4 δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. 6. Τα παραστατικά θα εκδίδονται και θα διακινούνται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 ΦΕΚ 2385/Β/12.04.2023 «Χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» στα εξής στοιχεία της «Αναθέτουσας Αρχής»: ΑΦΜ : 090283815 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κωδικός ΑΑΗΤ: B2G με ΑΑΗΤ : 1022.0000000000.0058 ΚωδικόςΠ/Υ: 2 ΠΔΕ Τύπος Προϋπολογισμού: 2022ΤΑ01400064 ΑΡΘΡΟ 4: ΤΌΠΟΣ, ΤΡΌΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια έως 15/11/2025, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη παράδοση προμήθειας. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της υπηρεσίας χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις. 3. Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο. 4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016. 5. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 4412/2016, από την αρμόδια υπηρεσία και ειδικότερα από την υπεύθυνη του έργου ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ μόνιμη υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου του κλάδου ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ που εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συστήνεται, σε ετήσια βάση ή κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή,
-- 4 of 5 --
5 6. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. 7. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί. 8. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής απορρίψει την υπηρεσία, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του ν. 4412/2016. 9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Ελληνικά Δικαστήρια. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. ΤΑ ΜΕΡΗ Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Ελένη Φαρμακίδου Δαλκαφούκη Μαρία
-- 5 of 5 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.