ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS)

΢ΤΜΒΑ΢Η υπ’ αριθ. 5714 / 22-06-2022 ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΑΦΑΙΑ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢ HEALTHCARE EXPERIENCE A.E ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΙ΢ ΕΣΗ΢ΙΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢ΣΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΑΡΦΕΙΟΘΕΣΗ΢Η΢ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΣΟΤ Γ.Ν ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΑΦΑΙΑ΢ ( Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΤ) . Έναντι ΢υμβατικού Σιμήματος 3.596,00 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.

-- 1 of 12 --

ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙ΢ΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ΢ ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 5 ΢Τ΢ΣΑ΢Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢-ΠΑΡΑΔΟ΢Η & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΨΝ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ – ΕΚΠΣΨ΢ΕΙ΢ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ΢ ΠΛΗΡΨΜΗ΢ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΜΠΙ΢ΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ΢ΙΑ ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ ΑΡΘΡΟ 13 ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤ΢Η ΔΙΑΥΟΡΨΝ

-- 2 of 12 --

΢ΤΜΒΑ΢Η ΤΠ. ΑΡΙΘ. 5714 / 22-06-2022 ΢την Αίγιο σήμερα ( 22η Ιουνίου του έτους 2022) οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Σο Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας που εδρεύει στο Αίγιο, Άνω Βουλωμένο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία HEALTHCARE EXPERIENCE A.E, που εδρεύει στην ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 2-ΜΑΡΟΤ΢Ι, Σ.Κ. 15125, Σηλ. 211-1820720 Fax: 213-0102211, έχει ΑΥΜ: 997800874, υπάγεται στη Δ.Ο.Τ.: ΥΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΚΤΔΩΝΙΑΔΗ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Σην από 4687/23-05-2022 προσφορά του αναδόχου 2) Σο υπ. αριθ. 4872/27-05-2022 έγγραφο του τμήματος Πληροφορικής 3) Σην υπ. αριθ. 12η/20-06-2022, θέμα 51ο απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο ΢υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙ΢ΜΟΙ Αντίκλητος Σο πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΦΟ΢ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ΢ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. ΕΡΓΟ : ΕΣΗ΢ΙΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢ΣΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΑΡΦΕΙΟΘΕΣΗ΢Η΢ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΑΦΑΙΑ΢ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΤ). Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 9 / 07 / 2022 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ΢ύμβαση. Προθεσμίες: Σα αναφερόμενα στη ΢ύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ΢ύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

-- 3 of 12 --

Προσφορά: Η από 4687/23-05-2022 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. ΢ύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. ΢υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ΢ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη ΢ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. ΢υμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ΢ ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου όπου αφορά τις ΕΣΗ΢ΙΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢ΣΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΑΡΦΕΙΟΘΕΣΗ΢Η΢ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας ( Ν.Μ. Αιγίου) σύμφωνα και με την υπ. αρ. 4904/27-05-2021 προσφορά της εταιρείας. KAE 0889 ΢υνολική Αξία 3.596,00 € ( συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ) & CPV 48517000-5 ΑΡΘΡΟ 3. ΤΠΟΦΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 1. Η συντήρηση κι οι επισκευές θα γίνονται από Σεχνικούς του " ΑΝΑΔΟΦΟΤ " ειδικά εκπαιδευμένους στα μηχανήματα. 2. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους των "ΙΔΡΤΜΑΣΨΝ" ή στα εργαστήρια του " ΑΝΑΔΟΦΟΤ " κατά την κρίση των Σεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα (Σμήμα Πληροφορικής) των “ΙΔΡΤΜΑΣΨΝ”, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του “νεκρού” χρόνου. Δίδεται η δυνατότητα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής να γίνονται και απομακρυσμένα μέσω ασφαλούς σύνδεσης. 3. Ο " ΑΝΑΔΟΦΟ΢" υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΣΙΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΑ΢ΙΨΝ. Σο Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Σεχνικό του " ΑΝΑΔΟΦΟΤ" κι από τον υπεύθυνο του Σμήματος Πληροφορικής του "ΙΔΡΤΜΑΣΟ΢" στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το "ΙΔΡΤΜΑ". 4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. ΢ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 7. ΢ε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

-- 4 of 12 --

8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 9. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα ΢ύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα ΢ύμβαση. ΢ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 10. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 11. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 12. Ο ανάδοχος αποδέχεται και αναλαμβάνει την Εκπαίδευση του ανάλογου προσωπικού χωρίς καμία επιβάρυνση. Η εκπαίδευση δεν θα υπερβαίνει την μία εργάσιμη μέρα ανά έτος. 13. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι αναφέρετε στην παρούσα σύμβαση, στα έγγραφα και στη θέση <<Λαμβάνοντας υπόψη>> ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ – ΦΡΟΝΟ΢ ΠΑΡΑΔΟ΢Η΢ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από 09 / 07 / 2022 έως 08 / 07 / 2023 με δικαίωμα δίμηνης ( 2 ) παράτασης χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το συνολικό τίμημα. Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΕΠΠΕ λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της ΢ύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της ΢ύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 5. ΢Τ΢ΣΑ΢Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢ – ΠΑΡΑΔΟ΢Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ – ΕΚΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΢ε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207.

-- 5 of 12 --

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ΢ ΠΛΗΡΩΜΗ΢ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των:  3.596,00 € συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ για την Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΤ Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά τρίμηνο και αφού η ανάδοχος εταιρεία επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το λογιστήριο του νοσοκομείου πριν εκδώσει το τιμολόγιο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. ΢το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΥΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει & Ν. 4172/2013 άρθρο 62,64). ΢την αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΥΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. • 2% υπέρ Χυχικής Τγείας (Ν. 3580/07) • Παρακρατείται φόρος 4% για υλικά & 8% για υπηρεσίες • 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗ΢Τ επί της καθαρής αξίας • 3% ΦΑΡΣΟ΢ΗΜΟ επί του ΕΑΑΔΗ΢Τ • 20% ΟΓΑ ΦΑΡΣΟ΢ΗΜΟΤ επί της κράτησης του χαρτοσήμου Όλα τα τιμήματα της παρούσας ΢ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΜΠΙ΢ΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ΢ΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΢ύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. ΢ε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ψς εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

-- 6 of 12 --

΢ε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της ΢ύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της ΢ύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ΢ύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της ΢ύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. ΢ε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. ΢ε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. ΢την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. ΢τη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. ΢ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ΢ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

-- 7 of 12 --

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, ο Ν. 4412/2016 και η υπ. αρ. 4687/23-05-2022 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. ΢ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και o N. 4412/2016 γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. ΚΤΔΩΝΙΑΔΗ΢ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 2 Σ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΤ΢Ι - ΑΘΗΝΑ, με Fax: 2130102211 ή με mail: info@he-experience.com. ΑΡΘΡΟ 13. ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤ΢Η ΔΙΑΥΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΢Ε ΠΙ΢ΣΨ΢Η ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σν παξφλ Παξάξηεκα Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (εθεμήο ην «Παξάξηεκα») ζπλάπηεηαη, ζήκεξα ηελ 22 / 06 / 2022, ζην ΑΙΓΙΟ, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο απφ 22-06-2022 ΢χκβαζεο(εθεμήο ε «΢χκβαζε») Αθενόρ μεηαξύ

-- 8 of 12 --

ηνπ Ννζνθνκείνπ «Γενικού Νοζοκομείος Αναηολικήρ Ασαΐαρ» πνπ εδξεχεη ζηε Άλσ Βνπισκέλν - ΑΙΓΙΟΤ, κε ΑΦΜ: 999894869 Γ.Ο.Τ.: ΑΙΓΙΟΤ (ζην εμήο «Τπεύθςνορ Δπεξεπγαζίαρ» ή «Νοζοκομείο»), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. ΓΔΩΡΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ. και αθεηέπος ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «HEALTHCARE EXPERIENCE A.E » θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν « ……………………. » πνπ εδξεχεη ΩΚΔΑΝΙΓΩΝ 2 – ΜΑΡΟΤ΢Ι, Σ.Κ. 15125 κε ΑΦΜ: 997800874, Γ.Ο.Τ ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ (ζην εμήο «Δκηελών ηην Δπεξεπγαζία» ή «……………….»), φπσο εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ θ. Κςδωνιάδη Βαζίλειο. Σα πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ην παξφλ Παξάξηεκα δειψλνπλ φηη έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λα ππνγξάθνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σν Ννζνθνκείν. θαη ε ………………………..,θεξφκελνη ζην εμήο σο «ν ΢πκβαιιφκελνο», φηαλ πξφθεηηαη γηα εθάζηε κεκνλσκέλα, θαη «νη ΢πκβαιιφκελνη» φηαλ είλαη απφ θνηλνχ, ζπκθσλνχλ θαη ζπλνκνινγνχλ ηα αθφινπζα: I. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ππνγξάςεη ηελ απφ 22-06-2022 ΢χκβαζε, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ΔΣΗ΢ΙΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΑΠΔΙΚΟΝΙ΢ΣΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗ΢Η΢ ΔΙΚΟΝΩΝ (PACS) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο νπνίαο ππνγξάθεηαη ην παξφλ Παξάξηεκα, σο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο απφ ηελ ……………………….., φηαλ ηνχην απαηηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ΢χκβαζεο. ΙΙ. Η …………………………………ελεξγεί σο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία, θαζψο επεμεξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ηεο θνηλνπνηνχληαη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηεο παξέρνληαη απφ ην Ννζνθνκείν, ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο. IIΙ. Ωο Πξνζσπηθφ Γεδνκέλν (εθεμήο Γεδνκέλν), νξίδεηαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν («ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»)· ην ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο φλνκα, ζε αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ζε δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ. ΙV. Οη θαηεγνξίεο ησλ Γεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ΢πκβαιινκέλσλ, είλαη:  ΢ηνηρεία ηαπηφηεηαο πξνζψπνπ (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, username)  Μνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά (ΑΦΜ, ΑΓΣ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ)  Γεδνκέλα επηθνηλσλίαο (email, δ/ζε αιιεινγξαθίαο, ηειέθσλν)  Γεδνκέλα εθπαίδεπζεο (π.ρ. αληίγξαθα πηπρίσλ, βεβαίσζεηο εθπαηδεχζεσλ)  Γεδνκέλα πγείαο (π.ρ. AMKA γηα αζζελείο, αηηία εηζαγσγήο, παξαπεκπηηθφ εηζαγσγήο, δηάγλσζε εηζφδνπ ζην Ννζνθνκείν, είδνο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, εκέξεο λνζειείαο, επηζθέςεηο, θηλήζεηο, αθηηλνγξαθία, αμνληθή ηνκνγξαθία, ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο γηα άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά πγείαο, αλαπεξίεο γηα ηέθλα ζε πεξηπηψζεηο γηα ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, βεβαίσζε απφ ςπρίαηξν θαη παζνιφγν θ.ιπ)  Γεδνκέλα εηθφλαο (π.ρ. αθηηλνγξαθία, αμνληθή ηνκνγξαθία, θ.ιπ.)  Γεδνκέλα αζθάιηζεο (π.ρ. αζθαιηζηηθφο θνξέαο, ηδηφηεηα αλαζθάιηζηνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, έγθξηζε αλαγγειίαο, πξνγελέζηεξεο αζθάιεηαο (φηαλ είλαη γηα ζχληαμε)θ.ιπ)  Γεδνκέλα ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. αξηζκφο κεηξψνπ αζζελή, θ.ιπ)  Γεδνκέλα θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ (νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, έγγακνο, ρήξα θ.ιπ.)

-- 9 of 12 --

 Οηθνλνκηθά δεδνκέλα (π.ρ. Γειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ, ππφινηπν νθεηιήο, θφζηνο λνζειείαο, θφζηνο πιηθψλ, θφζηνο εμεηάζεσλ, κηζζνδνζία, IBAN, ηζρχνλ εθθαζαξηζηηθφθ.ιπ)  Γεδνκέλα εξγαζίαο (π.ρ. ηδηφηεηα/επάγγεικα, εθεκεξίεο, άδεηεο, πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο, βεβαίσζε εξγαζίαο, δεδνκέλα πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, θ.ιπ)  Γεδνκέλα βηνγξαθηθνχ (π.ρ. βηνγξαθηθφ ηαηξνχ γηα εμέιημε)  Γεδνκέλα πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαη ππνζέζεσλ (πνηληθφ κεηξψν θ.ιπ.)  Γεδνκέλα αμηνινγήζεσλ (π.ρ. κεηξψν ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο) Σα Γεδνκέλα απηά αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ:  Αζζελείο  ΢πγγελείο/΢πλνδνί αζζελψλ  Αηκνδφηεο  Δξγαδφκελνη  ΢πγγελείο εξγαδνκέλσλ  Πξνκεζεπηέο/΢πλεξγάηεο  Δξγαδφκελνη πξνκεζεπηψλ/ζπλεξγαηψλ  Σξίηνη (π.ρ. επηζθέπηεο) Ο ηφπνο επεμεξγαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ είλαη:  νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τπεπζχλνπ Δπεμεξγαζίαο (…………………)  νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δθηεινχληνο ηεο Δπεμεξγαζία (…………………………………….) H δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηαπηίδεηαη κε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ΢χκβαζεο, ήηνη 02/08/2021 Έσο 01/08/2022. Η επεμεξγαζία απνηειείηαη ηδίσο απφ ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, ρξήζε θαη δηαγξαθή ησλ Γεδνκέλσλ. VI. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία, επεμεξγάδεηαη ηα Γεδνκέλα ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ παξνρή, απφ πιεπξάο ηνπ, ησλ ππεξεζηψλ, σο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφ 02 -08-2021 ζπλαθζείζα ΢χκβαζε. VII. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ θαη δελ επεμεξγάδεηαη/ ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα γηα ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. VIII. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία γλσξίδεη θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ 679/2016/ΔΔ, ην Ν.4624/2019 θαη ηελ ελ γέλεη εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία δελ ζα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηνπ παξφληνο ζε ζρέζε κε ηα Γεδνκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα αλαγθάδεη ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο λα παξαβηάζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. IX. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία δεζκεχεηαη:  λα ηεξεί ερεκχζεηα,  λα κε ζηέιλεη ηα Γεδνκέλα ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο.  λα ζπλδξάκεη ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο,παξέρνληαο ηνπ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί θαη λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ.  λα επηηξέπεη επνπηηθνχο ειέγρνπο ζε απηφλ απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί θαη’ εληνιή ηνπ Τπεπζχλνπ Δπεμεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ δηαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ

-- 10 of 12 --

Δθηεινχληνο ηελ Δπεμεξγαζία κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ην παξφλ.  λα επηθνπξεί ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο: α) θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ Δθηηκήζεσλ αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηηο επνπηηθέο αξρέο ή άιιεο αξκφδηεο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, β) θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο λα απαληά θαη λα ηθαλνπνηεί ηα αηηήκαηα ησλ Τπνθεηκέλσλ ησλ Γεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο απηά ξπζκίδνληαη ζην Ννκνζεηηθφ Πιαίζην (π.ρ. δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, δηαγξαθήο, πεξηνξηζκνχ ηεο Δπεμεξγαζίαο, ελαληίσζεο, θνξεηφηεηαο), γ) θαηά ηελ έξεπλα, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάζε πεξηζηαηηθνχ Παξαβίαζεο Γεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. X. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ην θφζηνο εθαξκνγήο θαη ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηαο επέιεπζεο θαη ζνβαξφηεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία κεξηκλά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο, λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ψζηε ηα Γεδνκέλα λα είλαη αζθαιή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ησλ θηλδχλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηδίσο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ή ηπραία πξφζβαζε, θνηλνιφγεζε, αιινίσζε, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή ή απψιεηα. XI. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία εμαζθαιίδεη φηη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ππάιιεινη ή πξνζηεζέληεο) γηα λα επεμεξγάδνληαη Γεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο, έρνπλ ελεκεξσζεί θαη δεζκεπζεί εθ ησλ πξνηέξσλ φζνλ αθνξά ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ Γεδνκέλσλ, έρνπλ γλψζε θαη αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ θαη εθαξκφδνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ Γεδνκέλσλ απηψλ. XII. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία δχλαηαη λα αλαζέζεη ζε άιινλ ππφ-εθηεινχληα φιεο ή κέξνο ησλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο πνπ εθηειεί γηα ινγαξηαζκφηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο:  κφλν κεηά ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο θαη  εθ’ φζνλ ν ππφ-εθηειψλ αλαιακβάλεη ζπκβαηηθψο ηνπιάρηζηνλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ Δθηεινχληα ηελ Δπεμεξγαζία αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία παξακέλεη πιήξσο ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή παξάιεηςε εθηειείηαη απφ ηνλ ππφ-εθηεινχληα ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ απηφλ, ζαλ λα ήηαλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Δθηεινχληνο ηελ Δπεμεξγαζία. XIII. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία δελ δηαβηβάδεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο εθηφο Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ρσξίο πξνεγνχκελε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπεχζπλνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. ΢ε πεξίπησζε δε, πνπ δεδνκέλα ηα νπνία ππφθεηληαη ζην δίθαην πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΔΔ, δηαβηβάδνληαη εθηφο ΔΟΥ, ηζρχεη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  έρνπλ πηνζεηεζεί ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,  ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη απνθαζίζεη φηη δηαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο ηεο ηξίηεο ρψξα,  ν απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Δ.Δ. Γεζκεπηηθνχο Δηαηξηθνχο Καλφλεο, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  ΢πληξέρεη θάπνηα άιιε απφ ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Αξ. 46 παξ.2 GDPR.

-- 11 of 12 --

 Η δηαβίβαζε/Δπεμεξγαζία δελ δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθά, θαη ζπληξέρεη κία απφ ηηο εμαηξέζεηο ηνπ Άξ. 49 GDPR. XIV. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ακειιεηίηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαοκφιηο ιάβεη γλψζε ελδερνκέλεο, ηπραίαο, κε εμνπζηνδνηεκέλεο, ή παξάλνκεο θαηαζηξνθήο, απψιεηαο, αιινίσζεο, ή απνθάιπςεο Γεδνκέλσλ ή νπνηαζδήπνηε ελδερφκελεο, ηπραίαο, κε εμνπζηνδνηεκέλεο, ή παξάλνκεο πξφζβαζεο ζε απηά (εθεμήο «Παξαβίαζε Γεδνκέλσλ»). Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαοθάζε πιεξνθνξία, ηελ νπνία δηαζέηεη, θαη ηελ νπνία ν Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαοκπνξεί εχινγα λα δεηήζεη ζε ζρέζε κε ηελ Παξαβίαζε Γεδνκέλσλ. XV. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο αλαθνξηθά κε:  θάζε λνκηθά δεζκεπηηθφ αίηεκα γηα γλσζηνπνίεζε ησλ Γεδνκέλσλ απφ αξρή επηβνιήο ηνπ λφκνπ, εθηφο αλ ε ελεκέξσζε απαγνξεχεηαη εθ ηνπ λφκνπ.  θάζε αίηεκα ην νπνίν έιαβε απεπζείαο απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία ζε θακία πεξίπησζε δελ λνκηκνπνηείηαη λα αληαπνθξηζεί ν ίδηνο ζε νπνηνδήπνηε αίηεκα ιάβεη απφ ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη ην νπνίν αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ.  Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο, εάλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, θάπνηα εληνιή παξαβηάδεη ηνλ ΓΚΠΓ ή άιιεο ελσζηαθέο ή εζληθέο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. XVΙ. Καηά ηε ιήμε ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζπλεξγαζίαο ή νπνηαδήπνηε ζηηγκή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο,ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία πξέπεη άκεζα λα επηζηξέςεη ηα Γεδνκέλα ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο ή/θαη λα ηα δηαγξάςεη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, εθηφο εάλ πθίζηαηαη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε ηνπ Δθηεινχληνο ηελ Δπεμεξγαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο. XVΙΙ.Ο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία ζα απνδεκηψζεη ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο γηα ηπρφλ δεκίεο ιφγσ παξαβηάζεσλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, ηνπ Καλνληζκνχ 679/2016/ΔΔ, ηνπ Ν.4624/2019 θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιήςεσλ ηεο ηδίαο ή ησλ ζηειερψλ ηεο ή ησλ ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηεο (βνεζνί ή ππφ-εθηεινχληεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή. Σν παξφλ αλαγλψζηεθε θαη έγηλε απνδεθηφ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ππεγξάθεζαλ ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη δχν έιαβε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα ν Αλάδνρνο. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΦΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΤΑΙΡΔΙΑ Ο ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ Α. ΓΔΩΡΓΑΚΗΣ

-- 12 of 12 --