Σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων (Φακή, Ζυμαρικά, Ρύζι τύπου Καρολίνα, Γάλα Εβαπορέ, Χυμός πορτοκάλι, Χυμός Νέκταρ Μήλο Πορτοκάλι βερίκοκο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Π.Ε. Λακωνίας .

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ. Δ.Υ. /2018 Σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων (Φακή, Ζυμαρικά, Ρύζι τύπου Καρολίνα, Γάλα Εβαπορέ, Χυμός πορτοκάλι, Χυμός Νέκταρ Μήλο Πορτοκάλι βερίκοκο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Π.Ε. Λακωνίας . Στην Τρίπολη σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ.22 100, οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα: 1. Tο Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 22100 με ΑΦΜ: 998037420 και Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ, 2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Μαρίας Κιουρί 328, Ν.Ικόνιο, Πέραμα Αττικής τκ 18 863 τηλ. ΤΗΛ.2104009370, με Α.Φ.Μ. 094475700 & Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά , που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος» , συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα : Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016). 2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/τ.Α΄/1995), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καταχωρητέα στο ΚΗΜΔΗΣ

-- 1 of 12 --

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 4. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ. Α'/05-08- 2016), όπως ισχύει. 5. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την με αριθ. 1058/20-5-16 Απόφαση Ένταξης του έργου «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016, Κ.Σ. Π.Ε. Λακωνίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000175 στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)2014-2020». 7. Τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας για την δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Λακωνίας. 8. Την αρ.Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση (ΦΕΚ 1064/Β/5-6-15), περί προσδιορισμού των Κοινωνικών Συμπράξεων 9. Την αρ.Δ23/οικ.45101/3206 Απόφαση (ΦΕΚ 2205/Β/13-5-15), περί κατανομής προϋπολογισμού 10. Την αριθμ. Δ23/οικ./46856/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση περί Παράτασης Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» (ΑΔΑ 7ΓΖΟ465Φ1Ω-Η1Λ) 11. Την αρ. 2322/6-12-16 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφερείας περί Τροποποίησης των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020». 12. Την αρ. Δ.26/οικ./45601/360/3-10-17 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β/3670) το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015- 2016», παρατείνεται έως την 31/12/2018 και το οικονομικό αντικείμενο έως την 31/03/2019. 13. Την αρ. 1055/21-11-17 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας περί Τροποποίησης των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020». 14. Την υπ. αριθμ. 902/2-6-2017 (ΑΔΑ:Ψ6ΔΧ7Λ1-ΤΛΖ) απόφαση της Οικονομικής

-- 2 of 12 --

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής. 15. Την υπ΄ αριθμ. 237/6-2-18 ΑΔΑ:ΩΜΡΕ7Λ1-2ΗΩ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκαν τα Τμήματα 21,24,26,27,32 και 33 του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 60.913,21 € χωρίς Φ.Π.Α. Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια τροφίμων (Φακή, Ζυμαρικά, Ρύζι τύπου Καρολίνα, Γάλα Εβαπορέ, Χυμός πορτοκάλι, Χυμός Νέκταρ Μήλο Πορτοκάλι βερίκοκο) για την κοινωνική σύμπραξη της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), με τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι ειδών: Τμήμα- α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Μονάδα διανομής Ποσότητα μονάδας μέτρησης CPV 21 Φακή ΚΙΛΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 500 gr 8.604,00 03212211-2 24 Ζυμαρικά ΚΙΛΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 500 gr 17.208,00 15851100-9 26 Ρύζι τύπου Καρολίνα ΚΙΛΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 500 gr 11.432,00 03211300-6 27 Γάλα Εβαπορέ ΤΕΜΑΧΙΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 400 ml 19.800,00 15511000-3

-- 3 of 12 --

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 32 Χυμός πορτοκάλι ΛΙΤΡΟ Συσκευασία του 1 λίτρου 5.716,00 15321100-5 33 Χυμός Νέκταρ Μήλο, Πορτοκάλι, βερίκοκο ΛΙΤΡΟ Συσκευασία του 1 λίτρου 5.716,00 15321700-1 Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ΄ της με αρ. 159819/13587/ 20-6-2017 διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την ανάρτησή της στο Μητρώο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/12/2018 για το φυσικό αντικείμενο και έως 31/3/2019 για το οικονομικό αντικείμενο. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα και να υπογραφεί νέο συμβατικό κείμενο ως προς την παράταση. Ο αριθμός των παραδόσεων μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου και τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρόνο από τον αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό, με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από δειγματοληψία. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του αναδόχου του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωση του αναδόχου εκ

-- 4 of 12 --

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ΄ της με αρ. 373/2017 διακήρυξης, τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 208 τουΝ.4412/2016. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη εντός των Αποθηκών της Κοινωνικής Σύμπραξης. (Για τα είδη των Τροφίμων ): Θα γίνουν συνολικά τέσσερις (4) παραδόσεις ανά είδος στην Κεντρική Αποθήκη και τις Αποθήκες σημείων διανομής εντός Νομού Λακωνίας. Κάθε μία από αυτές θα αντιστοιχεί στο 25 % της συνολικής ποσότητας, εκτός και εάν υπάρξει άλλη συνεννόηση με τον ανάδοχο. Το ακριβές ποσοστό της κάθε παράδοσης θα προσδιορίζεται από το υπολειπόμενο ποσό της αξίας της σύμβασης σε συνάρτηση με την τιμή του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του. Οι παραδόσεις θα αρχίσουν από την 15η ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση θα έχουν ολοκληρωθεί ολοσχερώς έως 15.12.2018. ενώ σε περίπτωση παράτασης δύναται να παραταθούν ισόχρονα και αυτές. Κάθε παράδοση θα ολοκληρώνεται σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξή της. Η παράδοση των νωπών προϊόντων, θα γίνεται από τον ανάδοχο στην Επιτροπή παραλαβής και στον Υπεύθυνο κεντρικής αποθήκης, στο χώρο των ψυκτικών αποθηκών που θα διαθέτει. Τα σημεία των διανομών είναι έξι(6) και συγκεκριμένα, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ, ΜΟΛΑΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. Οι ημέρες των διανομών για κάθε παράδοση θα είναι μ ί α έ ω ς δ ύ ο (1-2) στα σημεία διανομής.

-- 5 of 12 --

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους Η μεταφορά των ειδών, θα γίνεται με καθαρά απολυμασμένα κατάλληλα για το είδος των τροφίμων που μεταφέρουν μεταφορικά μέσα του αναδόχου μέχρι το χώρο που θα του υποδειχθεί. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για τον ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του αποστέλλοντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας την διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης κατά τον οριζόμενο χρόνο παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιούμενο στην Διαχειριστική Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΙΜΗ Το συνολικό τίμημα της παρούσας σύμβασης προμήθειας θα είναι έως εβδομήντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά ( 70.289,44€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% ή 24%), βάσει της οικονομικής προσφοράς του Ανάδοχου. Η τιμή προσφοράς του κάθε είδους διαμορφώθηκε με έκπτωση επί τιμών αναφοράς που είχαν οριστεί στη Δ/ξη. Τμήμα – α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Μονάδα διανομής Ποσότητα μονάδας μέτρησης Τιμή προσφοράς (χωρίς φπα) 21 Φακή ΚΙΛΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 500 gr 8.604,00 1,6

-- 6 of 12 --

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 24 Ζυμαρικά ΚΙΛΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 500 gr 17.208,00 0,77 26 Ρύζι τύπου Καρολίνα ΚΙΛΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 500 gr 11.432,00 1,06 27 Γάλα Εβαπορέ ΤΕΜΑΧΙΟ Συσκευασία καθαρού βάρους 400 ml 19.800,00 0,69 32 Χυμός πορτοκάλι ΛΙΤΡΟ Συσκευασία του 1 λίτρου 5.716,00 0,72 33 Χυμός Νέκταρ Μήλο, Πορτοκάλι, βερίκοκο ΛΙΤΡΟ Συσκευασία του 1 λίτρου 5.716,00 0,7 ΑΡΘΡΟ 5Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τα δικαιολογητικά πληρωμής που προβλέπονται από το άρθ. 12 της Απόφ.134453/28-12- 15 (ΦΕΚ 2857/Β) και το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα Δελτία Αποστολής και Τιμολόγιά, λεπτομερώς το κάθε είδος και την ποσότητα. Η μη αναγραφή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη παραλαβή των υλικών. Επίσης σε κάθε τιμολόγιο θα γίνεται κράτηση 0,06% επί του καθαρού ποσού υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4013/2011 (Α΄204) και κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ.350 του Ν.4412/2016. Οι ανωτέρω κρατήσεις υπάγονται σε Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου 20%. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

-- 7 of 12 --

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πληρωμή αποτελεί η χρηματοδότηση της πράξης μέσω της αντίστοιχης κατανομής από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100 % της συμβατικής αξίας, τμηματικά ανά παράδοση των ειδών, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (ΣΑΕ 093/8, ΠΔΕ 2016, ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΔΕ2016ΣΕ09380051, ΚΩΔ.MIS 5000167). ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 190/706026-2 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 3.050,00€, της Εθνικής Τράπεζας Κατάστημα Πειραιώς Α΄-190. Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκτός από την τροποποίηση που προβλέπεται από την παρούσα λόγω χρονικής παράτασης, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8ο ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 8 of 12 --

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά. 3. Ο Ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του αρθ.73 του Ν.4412/16. 4. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του αρθ. 132 του Ν.4412/16. Η Αναθέτουσα αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά μια Δημόσια Σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ. 7 του αρθ.68 του Ν.3863/2010. Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Λαμίας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου του, που θ΄ ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

-- 9 of 12 --

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο Ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Ο ανάδοχος εγγυάται τη διατηρησιμότητα των προϊόντων για το χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στις επιμέρους Τεχνικές προδιαγραφές τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού: α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. β. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου της διανομής στον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή, προχωρεί σε κατάπτωση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσης με το διπλάσιο της αξίας που αναλογεί στην αξία της ποσότητας του προϊόντος που δεν παρελήφθη ή δεν διενεμήθη εγκαίρως. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις σχετικά με την προβλεπόμενη φορτωθείσα ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία ή παρατηρηθούν μακροσκοπικά αλλοιώσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, τότε: α) αν διαπιστωθεί ελλιποβαρές φορτίο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση της ποσότητας και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσο με το τριπλάσιο του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη

-- 10 of 12 --

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. β) αν διαπιστωθεί μη ορθή σήμανση, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη του έργου, τότε απορρίπτονται όλες οι κατά περίπτωση ποσότητες και ο ανάδοχος υποχρεούται για την αντικατάσταση τους και επιπλέον καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου, ίσο με το ήμισυ του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. γ) σε περίπτωση που κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο του προϊόντος, παρατηρηθούν αλλοιώσεις, τότε η συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθίσταται με ίση ποσότητα των προβλεπομένων προδιαγραφών. Πριν επιβληθούν οι παραπάνω κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται αθροιστικά, ο ανάδοχος καλείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων και εξηγήσεων. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή (άρθρο 205 Ν.4412/16). ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιοδήποτε διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση αυτή αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. Από τα οποία τρία (3) κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, ένα (1) παρέλαβε ο Ανάδοχος και ένα (1) στάλθηκε στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

-- 11 of 12 --

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου Για τον Ανάδοχο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ

-- 12 of 12 --