ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΑΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΕΤΟΥ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κυπαρισσία 30 -05- 2022 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1695 Δ/ΝΣΗ: Δημαρχείου 2 Τ.Κ. 24 500 Τηλ.2761062130 FAX: 27610-62131 Email: deyatrifylias @yahoo.gr ΑΦΜ: 800171755 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 23.492,50€ + 5.638,20€ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕ ΑΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΕΤΟΥ CPV : 71314100-3 «Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες», 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό» Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τριφυλίας σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αφενός το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία << Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Τριφυλίας >> που εδρεύει στην Κυπαρισσία, οδός Δημαρχείου 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής κ. Αυρηλιώνη Χαράλαμπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 5 του Ν.1069/1980. 2. Αφετέρου ο Γκότσης Δημήτριος του Ιωάννη που εδρεύει στο Ζευγολατιό Μελιγαλάς Μεσσηνίας (Τηλ.:6977234834,email.:gotsisede@yahoo.gr Τ.Κ. 24002),με Α.Φ.Μ.:035987521, Δ.Ο.Υ.:ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 014916945000 και στη συνέχεια θα αναφέρεται ως<< ΑΝΑΔΟΧΟΣ>>. Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 2. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως. 22SYMV010652949 2022-05-30

-- 1 of 6 --

2 3. Την υπ’ αριθμ. 58/18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010600358) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας με θέμα: Επί ακυρώσεων των αποφάσεων: 167/12-10-2021 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών των ΔΕ Κυπαρισσίας και Τριπύλης» και 186/09-11-2021 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών των ΔΕ Αυλώνος και Αετού» 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3699/22-10-2021 προσφορά του Γκότση Δημήτριου του Ιωάννη. 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3670/20-10-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009397543) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Αυλώνας και Αετού. 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1435/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010523422) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.3250/2021(ΑΔΑ:ΨΞΗΩ465ΘΠ4-ΙΒΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 8. Την υπ’ αριθ.3269/2021 (AΔΑΜ:21REQ009258741)απόφαση έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 9. Την υπ’αριθ.146/10-09-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009249311) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας για την έγκριση της μελέτης και πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Αυλώνας και Αετού . 10. Το υπ’ αριθ. 68/10-08-2021 αίτημα ανάληψης δαπάνης. 11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2714/10-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009056763) πρωτογενές αίτημα. 12. Την υπ’ αριθμ. 21/2021 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. Συνάπτει με τον δεύτερο συμβαλλόμενο, σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΄Αρθρο 1ο.Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Με την παρούσα η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών των ΔΕ Αυλώνας και Αετού (συνολικά 37 σημεία) από εξειδικευμένο συνεργείο με στόχο την αδιάκοπη παροχή νερού σε όλους τους οικισμούς, τον περιορισμό των βλαβών, την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη βέλτιστη απόδοση των ηλεκτροκινητήρων. Πίνακας 1.1: Ελάχιστος αριθμός επισκέψεων ανά Α/Σ ΜΗΝΑΣ Ελάχιστος αρ. επισκέψεων ανά Α/Σ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 22SYMV010652949 2022-05-30

-- 2 of 6 --

3 ΜΑΙΟΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 17 Οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της υπ’ αριθμ. 21/2021 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. Άρθρο 2. Διάρκεια της Σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας με δυνατότητα παράτασης έως δύο (3) μηνών. Άρθρο 3. Υποχρεώσεις του Αναδόχου Ο εντολοδόχος υποχρεούται σε περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού σε όλα τα Α/Σ της ΔΕ Αυλώνας και Αετού, δύο (2) φορές το μήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαϊου έως και 30η Σεπτεμβρίου και μία (1) φορά το μήνα το υπόλοιπο διάστημα του έτους. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε αποκατάσταση βλαβών κάθε φορά που αυτές θα εντοπίζονται κατά τον περιοδικό έλεγχο ή κάθε φορά που ο ανάδοχος θα ενημερώνεται σχετικά από τη ΔΕΥΑΤ. Τα απαραίτητα υλικά ή εξαρτήματα για μικροβλάβες (έως 120 €) θα τα προμηθεύεται ο ίδιος ο ανάδοχος, ενώ για υλικά άνω των 120 € υπεύθυνη θα είναι η ΔΕΥΑΤ. Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός οκτώ (8) ωρών από την ειδοποίηση της ΔΕΥΑΤ, να προβεί στην έναρξη εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών. Μετά από αναιτιολόγητη καθυστέρηση και παρέλευση 48 ωρών από την ειδοποίηση, η ΔΕΥΑΤ είναι ελεύθερη να απευθύνεται σε εργολάβο δικής της επιλογής και θα κάνει τούτο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, παράλληλα δε, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες αξίας ίσης με την απώλεια εσόδων από τη μη πώληση του νερού από τη ΔΕΥΑΤ. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας με την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων κτλ. 22SYMV010652949 2022-05-30

-- 3 of 6 --

4 Άρθρο 4. Απολογιστικές Δαπάνες Αφορούν επισκευές που δεν αφορούν τις συνήθεις βλάβες και προβλέπεται οι απολογιστικές εργασίες να είναι σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παράγραφο 10, σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Η επισκευή του εξοπλισμού ορίζεται ως το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης του εν λόγω εξοπλισμού και απαιτεί είτε ανταλλακτικά σημαντικού κόστους, είτε εξειδικευμένα εργαλεία, είτε εξειδικευμένη εργασία. Η επισκευή αυτή βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος αποζημιώνεται από τη ΔΕΥΑΤ μέσω των απολογιστικών δαπανών. Προκειμένου να γίνει η αποζημίωση ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. Ο ανάδοχος υποβάλλει Τεχνική Έκθεση στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η φύση της βλάβης καθώς και το κόστος αποκατάστασης αυτής. 2. Ο Κύριος του έργου ελέγχει και εγκρίνει την εν λόγω έκθεση και τη διαθεσιμότητα του αντίστοιχου ποσού. 3. Ο ανάδοχος εκτελεί την εργασία. 4. Εκτελείται η πληρωμή του αναδόχου από τον Κύριο του έργου. Στις απολογιστικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και τυχόν αστοχίες ηλεκτροκινητήρα, ηλεκτραντλίας, υποβρύχιας αντλίας και εν γένει Η/Μ εξοπλισμού όπου η αποκατάσταση βλάβης ή η ολική αντικατάσταση των οποίων είναι σημαντικού κόστους. Σε περίπτωση που το κόστος μίας έκτακτης βλάβης ξεπερνά το διαθέσιμο ποσό των απολογιστικών δαπανών όπως αυτό έχει προϋπολογιστεί, τότε η βλάβη αποκαθίσταται με ευθύνη της ΔΕΥΑΤ και όχι του αναδόχου. Επιλογή και προτεραιοποίηση αποκατάστασης βλαβών μέσω απολογιστικής δαπάνης Η επιλογή και προτεραιοποίηση των βλαβών των οποίων το κόστος θα καλυφθεί από την απολογιστική δαπάνη, θα πραγματοποιηθεί από κοινή συνεννόηση της ΔΕΥΑΤ και του Αναδόχου και θα εξαρτηθεί από μία σειρά παραγόντων όπως η πραγματική εικόνα της καλής λειτουργίας των Α/Σ όπως αυτή θα προκύψει μετά την έναρξη της συντήρησης, ή έκτακτες βλάβες που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης κτλ. Άρθρο 5. Δικαίωμα μονομερούς λύσης –καταγγελίας της Σύμβασης. Η Δ.Ε.Υ.Α Τριφυλίας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 22SYMV010652949 2022-05-30

-- 4 of 6 --

5 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. Άρθρο 6. Αμοιβή τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016 απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219. Β) Τιμολόγιο του Αναδόχου Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν έλεγχο και την πληρωμή. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνά με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) και κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτόσημου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% Για το έτος 2022 η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.38 «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Α/Σ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Αυλώνος και Αετού» με το ποσό των 15.342,50 ευρώ και ο Φ.Π.Α. της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 54.00.00 «Φ.Π.Α.» με το ποσό των 3.682,20 ευρώ. 22SYMV010652949 2022-05-30

-- 5 of 6 --

6 Για το έτος 2023 θα προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό η δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.38 «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Α/Σ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Αυλώνος και Αετού», ποσού 8.150,00 ευρώ, και ο Φ.Π.Α. της δαπάνης που θα βαρύνει τον Κ.Α. 54.00.00 «Φ.Π.Α.» είναι ποσού 1.956,00 ευρώ. Άρθρο 7. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται : α)οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β)η υπ’ αριθμ. 21/2021 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας και γ)συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Δικαστήρια της έδρας της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Νόμιμος εκπρόσωπος ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη Για την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22SYMV010652949 2022-05-30

-- 6 of 6 --