Σύμβαση, για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση και τοποθέτηση τριών ανοξείδωτων πάγκων εργασίας με κλειστά συρόμενα ερμάρια, για τις ανάγκες των μαγειρείων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Χανίων

Σελίδα | 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, τ.κ. 71410 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2813413198, 2831341103 e-mail: kkppk.dioikisi@gmail.com, logistirio@ikpreth.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. Οικ. 2177/20-12-2024 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 3.582,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΙΚΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση τριών ανοξείδωτων πάγκων εργασίας με κλειστά συρόμενα ερμάρια για τις ανάγκες των μαγειρείων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Χανίων του ΚΚΠΠΚ» CPV 39141300-5 (ερμάρια) 39151200-7 (πάγκοι εργασίας). ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024, στα Κεντρικά γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, που εδρεύει στην δ/νση Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Ηράκλειο, T.K. 71410, τηλ. 2813 - 413166, Ε-mail: pak@otenet.gr με ΑΦΜ 997530415 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελευθερία Κωστάκη του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΑ 375409, εφεξής καλούμενο «Αναθέτουσα Αρχή» και 2. Η επιχείρηση με την επωνυμία ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΙΚΕ που εδρεύει στην δ/νση Κισσάμου 99 τ.κ. 73100 Χανιά, τηλ. 2821088442 email: agora@mantonanakis.gr με Α.Φ.Μ.: 999995320 & Δ.Ο.Υ.: Χανίων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Εμμανουήλ Αγοραστάκη με Α.Δ.Τ. ΑΜ 583292 εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος», ο οποίος νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος. Δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την «προμήθεια με απευθείας ανάθεση και τοποθέτηση τριών ανοξείδωτων πάγκων εργασίας με κλειστά συρόμενα ερμάρια, για τις ανάγκες των μαγειρείων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Χανίων», που κατακυρώθηκε με την απόφαση αρ. 1018/53/18-12-2024 (ΑΔΑ: ΡΛΝΧΟΞΝ5-ΡΩΕ) (ΑΔΑΜ: 24AWRD016045067) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΠ Κρήτης. Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 114/26-11-2024 Έρευνας Αγοράς και της με αριθ. πρωτ. 2028/25-11-2024 (ΑΔΑ: 6556ΟΞΝ5-Δ7Δ) (ΑΔΑΜ 24PROC015838826) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων του ΚΚΠΠΚ, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών i-supplies. Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των ειδών στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος», ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση πίνακα, στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι

-- 1 of 10 --

Σελίδα | 2 όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα –Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 2. Την αριθμ.Π1/3305 ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 “Απευθείας Ανάθεση” παρ.1 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. {του Ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του Ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του Ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), του Ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) και του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-3-2021).περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016}. 4. του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 5. Τον ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» αρ. 21-35. 6. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 9. του N.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ112/Α/13-07-2010). 10. του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες». 11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 12. Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 13. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. Όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4937/2022 (ΦΕΚ Α 106/02.06.2022) με ισχύ την 2/6/2022. 14. Την με αρ. 57654/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 15. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ160/Α/8-8-2014). 16. Την υπ΄αριθ. 108141/15-11-2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1165/15.12.2022) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης». 17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32417/17-05-2024 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511/22-05-2024) απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας περί ορισμού νέου Προέδρου και Α΄ Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης».

-- 2 of 10 --

Σελίδα | 3 18. Την με αρ. 800/45/9-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΔΡΤΟΞΝ5-3ΩΛ) απόφαση του ΔΣ του ΚΚΠΠΚ περί προέγκρισης αγοράς τριών ανοξείδωτων πάγκων εργασίας με κλειστά συρόμενα ερμάρια για τις ανάγκες των μαγειρείων του Π.ΑΜΕΑ Χανίων, με συνημμένες τις τεχνικές τους προδιαγραφές. 19. Το με αρ. πρωτ. 337459/10-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής με το οποίο έγιναν συστάσεις σχετικά με τον χώρο των Μαγειρείων του Παραρτήματος. 20. Το με αρ. πρωτ. 137/18-10-2024 αίτημα για ανάληψη πίστωσης, με ΑΔΑΜ: 24REQ015659683 προς το Τμήμα Λογιστηρίου του ΚΚΠΠ Κρήτης για την δέσμευση συνολικού ποσού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον Κ.Α.Ε. 1299, CPV: 39141300-5, 39151200-7. 21. Την υπ΄ αριθμ. 589/25-10-2024 (ΑΔΑ: 9Κ7ΛΟΞΝ5-ΚΜ8) (ΑΔΑΜ: 24REQ015724953) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 4.500,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1299 στο οικονομικό έτος 2024. 22. Την με αρ. 900/49/20-11-2024 (ΑΔΑ: ΕΗΝΟΟΞΝ5-ΩΙΛ) απόφαση Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Κ. περί α) Έγκρισης σκοπιμότητας για την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια τριών ανοξείδωτων πάγκων εργασίας με κλειστά συρόμενα ερμάρια στο Π.ΑΜΕΑ Χανίων και β) του ορισμού της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 23. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2028/25-11-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6556ΟΞΝ5- Δ7Δ) (ΑΔΑΜ 24PROC015838826) για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει την προμήθεια τριών ανοξείδωτων πάγκων εργασίας με κλειστά συρόμενα ερμάρια στο Π.ΑΜΕΑ Χανίων. 24. Τις προσφορές των εταιρειών που υποβλήθηκαν στην με αρ. 114/26-11-2024 διαγωνιστική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθειών i-supplies. 25. Το από 26/11/2024 email με το οποίο κλήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης συνοπτικών διαγωνισμών να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές. 26. Το με αρ. πρωτ. 119/3-12-2024 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης, με το οποίο ζήτησε από την υποψήφια εταιρεία να αποστείλει εντός 10 ημερών επιπλέον δικαιολογητικά, προκειμένου να μην αποκλειστεί από την διαγωνιστική διαδικασία. 27. Το από 13/12/2024 email της εταιρείας με το οποίο απέστειλε τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν. 28. Το με αρ. πρωτ. 2153/16-12-2024 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών, που ορίσθηκε με την υπ΄αριθ. 900/49/20-11-2024 απόφαση Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Κ. 29. Την υπ΄αριθ. 1018/53/18-12-2024 (ΑΔΑ: ΡΛΝΧΟΞΝ5-ΡΩΕ) (ΑΔΑΜ: 24AWRD016045067) απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΙΚΕ, για τις ανάγκες των μαγειρείων του Π.ΑΜΕΑ Χανίων. 30. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 1. Το συμφωνητικό 2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα παραρτήματά της 3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

-- 3 of 10 --

Σελίδα | 4 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση τριών ανοξείδωτων πάγκων εργασίας με κλειστά συρόμενα ερμάρια, στα μαγειρεία του Π.ΑΜΕΑ Χανίων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής Πρόσκλησης, καθώς και της προσφοράς του αναδόχου. Επισυνάπτεται ο πίνακας 1 των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πίνακας1 Α/Α ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 1 ΜΑΝΤΩΝΑ- ΝΑΚΗΣ ΙΚΕ Ανοξείδωτοι πάγκοι με κλειστά συρόμενα ερμάρια Τεμάχιο 3,00 1.194,0 € 3.582,0 € 859,68 € 4.441,68€ Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.441,68 € με ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς η Αναθέτουσα Αρχή και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη της προμήθειας εφάπαξ στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση Παραρτήματος: Τέρμα Εμμανουήλ Πιμπλή, Άγιος Ιωάννης Χανίων Κρήτης, Υπεύθυνη Παραρτήματος: κα Κορωνιωτάκη Μαριάνα, Τηλέφωνο: 28213 41302, 41303) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της έγγραφης παραγγελίας ή μετά από email του υπεύθυνου της Αναθέτουσας Αρχής. Τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος θα τα αποθέτει μέσα στις αποθήκες ή εκεί που θα του υποδεικνύει ο υπεύθυνος των Παραρτήματος. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή σε εργάσιμες ώρες και ημέρες από 9:00 – 14:00, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή αιτηθεί κάτι διαφορετικό. Σε περίπτωση που ένας ανάδοχος δεν τοποθετεί τα είδη μέσα στις αποθήκες ή εκεί που θα τους υποδεικνύει οι υπεύθυνος του Παραρτήματος θα κηρύττεται έκπτωτος. Τα έξοδα για την παράδοση των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

-- 4 of 10 --

Σελίδα | 5 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της παραλαβής υλικών, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 2.2 Τα υλικά θα παραδίδονται εφάπαξ και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο). κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Την παραλαβή των υλικών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης παρακολουθούν και εποπτεύουν οι αρμόδιες επιτροπές που συγκροτούνται κατά το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, οι οποίες είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της. Οι οριζόμενες επιτροπές της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες ορίσθηκαν κατόπιν της υπ’ αριθμό 493/15/23/15- 06-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΚΠΠ Κρήτης, εάν δεν διατυπώσουν ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσουν Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Αν οι Επιτροπές Παραλαβής κρίνουν ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους των Επιτροπών, εφ’ όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 7 εργασίμων ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206, 208 και 209 του Ν.4412/2016. 2.3 Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι το Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων. ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η ΔΙάρκεΙα της σύμβασης ορίζεταΙ από την υπογραφή της παρούσης έως το αργότερο την 31/12/2024. 3.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις . δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 3.2 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

-- 5 of 10 --

Σελίδα | 6 4.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και στην παρούσα σύμβαση. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: α) Με μακροσκοπική εξέταση. β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). γ) Με πρακτική δοκιμασία. δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παράδοσή τους στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να

-- 6 of 10 --

Σελίδα | 7 εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 5.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 5.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ 6.1 Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο και προκύπτει μετά από την προσφορά του ανέρχεταΙ στο ποσό των 4.441,68 € με Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (από τον ΚΑΕ 1299 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024). 6.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την έκδοση και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση των παραστατικών του αναδόχου είναι : α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής. γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να εκδώσει το τιμολόγιο μέσα από έναν πιστοποιημένο πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται της ΚΥΑ αριθμ. 13005/1.2.2022 (B.438), 98979/10.8.2021 (Β.3766) 63446/31-5-2021 (Β. 2338) και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (Β΄2385). Διευκρινίζεται ότι παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των ΥΑ αριθμ. Α.1035/18-2-2020 (Β.551) και Α.1138/12-6-2020 (Β.2470), της οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 , περιγράφονται οι όροι και ο χρόνος έναρξης της σταδιακής υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από της οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) η οποία ξεκινά 12/9/2023. Με την Εγκύκλιο 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις λεπτομέρειες και παραδείγματα για τη σωστή εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης. (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice ). Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει όταν η καθαρή αξία της σύμβασης είναι πάνω από 2.500,00€. Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1034.E00864.0001. Κωδικός υπηρεσίας εκκαθάρισης: E00864. δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 6.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ωςκαι κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ),

-- 7 of 10 --

Σελίδα | 8 (άρθρο 7 Ν. 4912/2022) Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου ). β) Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία. γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. δ) Το Κ.Κ.Π.Π.Κ. δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου/προμηθευτή, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Κ.Κ.Π.Π.Κ. την προκαλούν. ε) Ο ανάδοχος/προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς. στ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. 2028/25-11-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6556ΟΞΝ5- Δ7Δ) (ΑΔΑΜ: 24PROC015838826), και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης, και συγκεκριμένα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ – ΕΡΜΑΡΙΩΝ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ Α) Ερμάριο ΙΝΟΧ, κέντρου με ενδιάμεσο ράφι, συρόμενες πόρτες . Διαστάσεις 240*80*86 εκ. Β) Ερμάριο ΙΝΟΧ, με πάνω σήκωμα δίχως ενδιάμεσο ράφι, συρόμενες πόρτες. Διαστάσεις 270*70*86 εκ. Γ) Ερμάριο ΙΝΟΧ, με πάνω σήκωμα δίχως ενδιάμεσο ράφι, ανοιγόμενη πόρτα. Διαστάσεις 70*100*86 εκ. Δ) Συρταριέρα ΙΝΟΧ 3 συρτάρια. Διαστάσεις 45*70*86 εκ. ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 8.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Ο Οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

-- 8 of 10 --

Σελίδα | 9 8.2 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 8.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. ΑΡΘΡΟ 9 -ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 2028/25-11-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6556ΟΞΝ5- Δ7Δ) (ΑΔΑΜ: 24PROC015838826), η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Άρθρο 10ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 10.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 10.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. 10.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. Το κείμενο της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους, που υπέγραψαν νόμιμα τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ένα (1) έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

-- 9 of 10 --

Σελίδα | 10 Η παρούσα Θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΙΚΕ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΜ 583292 (νόμιμος εκπρόσωπος)

-- 10 of 10 --