Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων

33297 ΠΡΟΣ : Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ» Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλέφ. (ΕΨΑΔ): 821- 2402 ΚΟΙΝ : Φ.600.163/2/33293 Σ.436 Βέροια, 13 Φεβ 23 ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Διαγωνισμός Προμήθειας Οπωροκηπευτικών) ΣΧΕΤ. : α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ» β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ γ. ΓΚΤΕΔ δ. Ν.3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων − Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» ε. Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14)» στ. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ζ. N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» η. Ν.4782/21 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία» θ. Φ.600.163/4/21628/Σ.278/24 Ιαν 23/9 η Μ/Π ΤΑΞ/4 ο ΕΓ/ΙΙ ι. Φ.600.163/5/22763/Σ.461/7 Φεβ 23/9 η Μ/Π ΤΑΞ/4 ο ΕΓ/2 1. Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των (α) ως (η) σχετικών και το (ι) όμοιο με το οποίο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Βέροιας- Αλεξάνδρειας- Νάουσας που διεξήχθη από την 9 η Μ/Π ΤΑΞ και λόγω μη δυνατότητας παροχής επιπλέον παράτασης στην ήδη υπάρχουσα σύμβαση, προσκαλούμε τον οικονομικό φορέα του Πίνακα Αποδεκτών για την υποβολή οικονομικής προσφοράς με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της επικρατέστερης τιμής του δελτίου χονδρικής πώλησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, www.kath.gr». Η συνολική εκτιμώμενη αξία θα είναι περίπου τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΣΗΔΑ ΕΔ - Ανθλγός (ΥΓ) Γουδώνης Γεώργιος - 2/14/2023 9:50:39 AM - UID: '20d65b78-16db-4279-8bee-087a3bdc33f6'

-- 1 of 60 --

33297-2- 2. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και στοιχεία: α. Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή είναι η Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ), Διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου, Βέροια, ΤΚ 59132, Στρδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», τηλ.2331032402, e mail: imp@army.gr. β. Φυσικό αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια οπωροκηπευτικών (CPV : 15300000-1) για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Βέροιας - Αλεξάνδρειας – Νάουσας εκτιμωμένης αξίας περίπου τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος «Α». γ. Κωδικός ΝUTS : ΕL 521 δ. Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των Άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Διάρκεια Σύμβασης: Από 20 Φεβ 23 έως 30 Μαρ 23, χωρίς δυνατότητα παράτασης. στ. Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της προς υπογραφή σύμβασης είναι το ΓΕΣ (ΕΦ:1.011 -202-00.000.00). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Α.Λ.Ε: 2410909001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους του Φορέα. ζ. Τόπος Παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι έδρες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας- Νάουσας. η. Προθεσμία Κατάθεσης Προσφοράς: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, ορίζεται η 17 Φεβ 23 και ώρα 10:00. θ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Ο οικονομικός φορέας που προσκαλείται ονομαστικά με την παρούσα. ι. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει ποσοστού έκπτωσης επί τοις % επί της επικρατέστερης τιμής του δελτίου χονδρικής πώλησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, www.kath.gr». ια. Τρόπος υποβολής προσφοράς: Η υποβολή της προσφοράς μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία του υποψήφιου αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΜΠ», στην Ι ΜΠ/4 ο ΕΓ (16 ης Οκτωβρίου Βέροια, Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», ΤΚ 59132, τηλ.2331032402). Σε κάθε περίπτωση στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

-- 2 of 60 --

33297-3- (1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, στην οποία συμμετέχει και αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης. (β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2α και 2β του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. (γ) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του Ν. 4412/16. (δ) Να δηλώνεται ότι, δε θα χρησιμοποιήσει σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό του, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας του, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (2) Οικονομική προσφορά όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «1/Α»./Α». ιβ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφοράς: Η προσφορά θα αποσφραγισθεί στις 20 Φεβ 23 και ώρα 12:00 στη I MΠ/4o EΓ, από τον αρμόδιο Επιτελή. Στη διαδικασία δύναται να παρευρεθεί ο προσφέρων. ιγ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών – Έκδοση απόφασης ανάθεσης: (1) Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, αποστέλλει στον υποψήφιο ανάδοχο πρόσκληση με κάθε πρόσφορο μέσο και τον καλεί εντός πέντε (5) ημερών, για την προσκόμιση: (α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, ήτοι υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 εκ μέρους του αναδόχου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/16. Η προαναφερθείσα δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. (β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Οι υποχρεώσεις της κοινωνικής ασφάλισης να καλύπτουν

-- 3 of 60 --

33297-4- τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (γ) Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη επιβολής σε βάρος του αναδόχου του οριζόντιου αποκλεισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του Ν. 4412/16. (δ) Αποδεικτικών μέσων για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των μέτρων αυτοκάθαρσης στην περίπτωση συνδρομής τόσο των υποχρεωτικών λόγων της παρ. 1 όσο και των δυνητικών λόγων της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 (τελεσίδικη καταδίκη για ορισμένα εγκλήματα, πτώχευση κ.λ.π). (ε) Φωτοαντιγράφου των αδειών λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ ή να βεβαιώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο κρατικό φορέα η νομιμότητα λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης. (στ) Απόφασης έγκρισης κωδικού αριθμού από τον ΕΦΕΤ ή από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. (ζ) Αδειών κυκλοφορίας κατάλληλων οχημάτων, για τη μεταφορά των προϊόντων. (η) Των κατά περίπτωση νομιμοποιητικών εγγράφων σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή του. ιδ. Ποινικές ρήτρες- Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16. ιε. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 45 έως 56 του Π.Δ 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. ιστ. Εφαρμοστέα νομοθεσία – Συμβατικό πλαίσιο : Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. ιζ. Προσχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης, όπως στην Προσθήκη «2/Α».

-- 4 of 60 --

33297-5- 3. Τα αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον ζητηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, να υποβάλλονται στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «MΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», Βέροια, ΤΚ 59132, email:imp@army.gr, τηλέφ. 2331032402. 4. Η ΔΕΠ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή της. 5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Τσιώλης, τηλέφ. (ΕΨΑΔ): 821- 2402. Ταξχος Ιωάννης Κορέλης Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Ανχης (EM) Ιωάννης Τσιώλης 4ο ΕΓ/3ο Τμ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Οπωροκηπευτικών για τις Μονάδες, Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Στρατιωτικά Καταστήματα της Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια Ανθός Βαλαβάνης «ΑΝΘΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Κατάστημα Δ 46 της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54628, Τηλ.:2310761628 avalavanis1968@gmail.com) Αποδέκτες για Πληροφορία ΔΕΠ/4 ο ΕΓ Ι ΜΠ/4 ο ΕΓ - ΔΟΙ 9η Μ/Π ΤΑΞ/4 ο ΕΓ Σ.Π ΒΕΡΟΙΑΣ

-- 5 of 60 --

33297-6-

-- 6 of 60 --

33297 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 Φεβ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600.163/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων, Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της Φρουράς Βέροιας - Αλεξάνδρειας – Νάουσας, εκτιμώμενης δαπάνης 3.000,00 €, προ ΦΠΑ. 2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε είδος ξεχωριστά, όπως αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί της επικρατέστερης τιμής του δελτίου χονδρικής πώλησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, www.kath.gr». Η Ι ΜΠ έχει καθορίσει τα ελάχιστα αποδεκτά ποσοστά έκπτωσης για τα οπωροκηπευτικά, όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς της Προσθήκης «1/Α», της παρούσης. 3. Η τιμή πωλήσεως των προς προμήθεια οπωροκηπευτικών, θα διαμορφώνεται, με βάση την ημερήσια επικρατέστερη τιμή χονδρικής πώλησης του Δελτίου Τιμών Λαχαναγοράς της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ (www.kath.gr), μετά την αφαίρεση της προσφερθείσας έκπτωσης (ποσοστό επί τοις %) του προμηθευτή. Στη συνέχεια θα προστίθεται ο ΦΠΑ και το κέρδος του ΣΠ Βέροιας. Στην τελική τιμή πώλησης θα περιλαμβάνονται: α. Ο ΦΠΑ (όπως ισχύει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία). β. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (φόροι, δασμοί, μεταφορικά έξοδα και άλλες σχετικές δαπάνες). 4. Η τιμή η οποία θα δοθεί από τους υποψήφιους αναδόχους, θα είναι η ίδια για όλες τις Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες της Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας. 5. Οι αναγκαιούσες ποσότητες δεν είναι εφικτό να υπολογιστούν επακριβώς και εξαρτώνται από την δύναμη σιτιζομένων και το πρόγραμμα συσσιτίου. Η προμήθεια των διαφόρων ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες – απαιτήσεις των Μονάδων, Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων, τις προτιμήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή η προμήθεια για το σύνολο των ειδών.

-- 7 of 60 --

33297Α-2 6. Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωμα επιλογής των ειδών που θα προμηθεύονται και του καθορισμού των παραγγελλομένων ποσοτήτων και σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δε δικαιούται να προβάλει αξιώσεις, για την υποχρεωτική διάθεση των προσφερόμενων ειδών του. 7. Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σε Ευρώ για την παράδοση προϊόντων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή της προμήθειας, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Βέροιας βάσει της παρακάτω διαδικασίας: α. Η Μονάδα θα παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, με βάση τα δελτία αποστολής που θα εκδίδει αναλυτικά κατά είδος υποχρεωτικά ο προμηθευτής. β. Κάθε 10ήμερο ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, ισόποσο σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής του υπόψη 10ημέρου. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας. γ. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας προς τον ανάδοχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. δ. Για την εξόφληση του προμηθευτή απαιτείται η προσκόμιση, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (για ποσό πάνω από 1.500€) και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για ποσό πάνω από 3.000€), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 8. Τον ανάδοχο βαρύνουν: α. Τα μεταφορικά – ζυγιστικά, τα κενά συσκευασίας και τα λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων, ήτοι: (1) Του Λ.Σ/Ι ΜΠ και του ΒΝΣ Βέροιας, στο Στρδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΑΚΡΙΤΑ», στη Βέροια. (2) Της Β΄ ΜΚ/Δ, στο Στρδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ», στη Νάουσα Ημαθίας. (3) Της 390 ΠΑΠ, στο Στρδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΓΑΤΣΟΥ» , στα Λευκάδια Ημαθίας. (4) Του ΛΥΑΔ/ΚΕΑΣ, στο Στρδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΙΟΥ», στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. (5) Της ΛΑΦ Βέροιας – Αλεξάνδρειας- Νάουσας, στην οδό Κεντρικής 1, Βέροια.

-- 8 of 60 --

33297Α-3 β. Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία, το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και της αποστολής των δειγμάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια. γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94). δ. Λοιπές κρατήσεις και έξοδα, όπως καθορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία. 9. Για τις πληρωμές απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: α. Απόδειξη πληρωμής του αναδόχου. β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης. δ. Ποινικό μητρώο. 10. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 11. Η Υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή για αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών (φόρων, τελών κ.λπ.) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και του χρόνου παράδοσης των ειδών. 12. Ως τόποι παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι έδρες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας όπως αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 8α. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται καθημερινά από 09:00 μέχρι 11:00Ω. Κατά την παράδοση των προϊόντων στις Μονάδες να αφαιρείται το απόβαρο των συσκευασιών. 13. Κήρυξη οικονομικού φορέα – Κυρώσεις α. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. β. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης επιβάλλεται να είναι άμεση. Αν η προθεσμία που τεθεί

-- 9 of 60 --

33297Α-4 με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. γ. O ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. (1) Oι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά (μη αποκλειομένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται επ΄ ακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις: (α) Επαναλαμβανόμενης έλλειψης προϊόντων ή παράδοση προϊόντων, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και μη αντικατάσταση των απορριφθεισών ποσοτήτων έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας. (β) Άρνησης ή αδυναμία αντικατάστασης (έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας) των προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή εργαστηριακής εξέτασης. (γ) Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση του αναδόχου. (δ) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος– υγιεινής, τόσο κατά την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων. (ε) Μη συμμόρφωσης του αναδόχου στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της σύμβασης. (στ) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα προϊόντα και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. (ζ) Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι η ζυγαριά όπου ζυγίζονται τα προϊόντα δε ζυγίζει με ακρίβεια. (η). Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται παράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ. (2) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

-- 10 of 60 --

33297Α-5 (α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. (β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (3) Για την επιβολή κυρώσεων λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ή/και αναφορά / απόφαση συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής (αρ.221 του ν.4412/16). (4) Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. (5) Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. (6) Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες. (7) Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: (α) Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. (β) Δεύτερη φορά, πρόστιμο 150 ευρώ. (γ) Τρίτη φορά, πρόστιμο 300 ευρώ (δ) Τέταρτη φορά, κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου. 14. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα προϊόντα (έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε μικρότερη ποσότητα ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία μπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας, το αργότερο, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή.

-- 11 of 60 --

33297Α-6 15. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από τις Μονάδες παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος – χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κ.λπ . Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 16. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους χρόνους, που καθορίζονται στην παρούσα. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 17. Τα προς προμήθεια οπωροκηπευτικά καθώς και οι συσκευασίες αυτών, να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τον Κ.Τ.Π καθώς και με τον παρακάτω πίνακα προδιαγραφών του ΓΕΣ.: α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 2 ΠΓΕΣ-ΝΜΗ-453 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΝΩΠΑ ΜΗΛΑ 3 ΠΓΕΣ-ΝΦΡ-467 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΝΩΠΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ 4 ΠΓΕΣ-ΝΜΡ-451 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΝΩΠΑ ΜΑΡΟΥΛΙA, ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΤΙΔΙA, ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙA

-- 12 of 60 --

33297Α-7 5 ΠΓΕΣ-ΝΤ-435 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 6 ΠΓΕΣ-ΝΑΧ-439 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΝΩΠΑ ΑΧΛΑΔΙΑ 7 ΠΓΕΣ-ΝΕΣ-442 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 8 ΠΓΕΣ-ΝΣΤ-465 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΝΩΠΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 9 ΠΓΕΣ-ΝΑΚ-493 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 10 ΠΓΕΣ-ΝΠΓ-457 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΝΩΠΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΓΛΥΚΕΣ) 11 ΠΓΕΣ-ΝΡΝ-460 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΝΩΠΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 18. Αναπροσαρμογή των τιμών δεν προβλέπεται. Ταξχος Ανέστης Ελευθεριάδης Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς Ανχης (EM) Ιωάννης Τσιώλης 4ο ΕΓ/3ο Τμ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα) «2» Υπόδειγμα Σύμβασης

-- 13 of 60 --

33297

-- 14 of 60 --

33297 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 Φεβ 23 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600.163/ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπόδειγμα) Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. Α. ΔΗΛΩΣΗ Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι της /των Εταιρείας /-ιών: ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Οικονομική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύμβασης για την Ανάδειξη Προμηθευτή οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας, μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: • Την υπ’ αρίθμ Φ.600.163/……..2023 πρόσκληση για απευθείας ανάθεση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματα και τις Προσθήκες της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προμήθειας • Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει την προμήθεια αυτή. 2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς προμήθεια προϊόντων που απαιτούνται και αναλύονται στην Πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το Τίμημα της Προσφοράς μας περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ως κατωτέρω:

-- 15 of 60 --

33297 Α-1-2 α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩ- ΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑ- ΤΕΣΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ» ΠΡΟΣΦΕΡΟ- ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (Σύμφωνα με την ενδεικτική τιμή αναφοράς για τα οπωροκηπευτικά) 1 Οπωροκη- πευτικά 15300000-1 3.000 κιλά 0,75 (1-0,25=0,75) Το 1 € είναι αποτελεί ενδεικτική τιμή αναφοράς 25,0 4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την παράδοση των προϊόντων, την μεταφορά και διάθεσή τους στους συγκεκριμένους χώρους παράδοσης - διάθεσης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 5. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν συνυπολογιστεί στην προσφορά. 6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους και στους όρους της διακήρυξης. Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ Υπογραφή /-ες και Σφραγίδα /-ες Σχης (ΕΜ) Δημήτριος Καζάσης Ακριβές Αντίγραφο 4ο ΕΓ/Δ Ανχης (EM) Ιωάννης Τσιώλης 4ο ΕΓ/3ο Τμ

-- 16 of 60 --

33297 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 Φεβ 23 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600.163/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.../2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: …………………. ΑΔΑΜ: …………………………. ………………..2023

-- 17 of 60 --

33297 Α-2-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 .................................................................................................................. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 ................................................................................................................. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΡΘΡΟ 3…………………………………………………………………………………… ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4…………………………………………………………………………………… ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ................................................................................................................. ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 6 ................................................................................................................ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΡΘΡΟ 7 ................................................................................................................ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΡΘΡΟ 8 ................................................................................................................ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ................................................................................................................. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ................................................................................................................ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 ................................................................................................................ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΡΘΡΟ 12 ............................................................................................................... ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 13 ................................................................................................................ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 14 ................................................................................................................ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 ................................................................................................................ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 16 ................................................................................................................ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 17 ................................................................................................................ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟ 18 ................................................................................................................ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 19 ................................................................................................................ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 20 ................................................................................................................ ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 21 ................................................................................................................ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 22………………………………………………………………………………….. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 23 ............................................................................................................... ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 24 ................................................................................................................

-- 18 of 60 --

33297 Α-2-3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 25………………………..……………………………………………………….. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΘΡΟ 26 ................................................................................................................ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 27 ................................................................................................................ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-- 19 of 60 --

33297

-- 20 of 60 --

33297 Α-2-4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16 τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας, παράδοσης και διανομής. Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης έγινε, μετά την ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού ανάδοχου με βάση την τεχνικοοικονομική προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Γενικά Όπως προσδιορίζονται στη δημοσίευση υπ΄ αρίθμ. «……»/ 2023/ Ι ΜΠ. α. Για τις ανάγκες της παρούσης λαμβάνονται υπόψη και ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/2014). β. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : (1) Ασφάλεια Τροφίμων ως η κατάσταση του τροφίμου που δεν προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται και/ή καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. (2) Αλυσίδα Τροφίμων ως η ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού ενός τροφίμου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση. (3) Επιχείρηση Τροφίμων ως ο Οργανισμός της Αλυσίδας Τροφίμων που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των Τροφίμων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται οι οργανισμοί προμηθειών οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές των ως άνω επιχειρήσεων πχ εξοπλισμού, συσκευασίας, προσθέτων και συστατικών. (4) Εγκατάσταση ως η κάθε μονάδα μίας επιχείρησης.

-- 21 of 60 --

33297

-- 22 of 60 --

33297 Α-2-5 (5) Προμηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νομικής και οργανωτικής μορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν τον υποψήφιο Ανάδοχο στην αλυσίδα Τροφίμων. 2. Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες: α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμ- περιλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. β. Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο. γ. Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται σαν να ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία πλαίσιο. δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νομικών προσώπων. ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πλαίσιο, για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της συμφωνίας πλαίσιο με κανένα τρόπο. ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη της συμφωνίας πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των Παραρτημάτων ή των Προσθηκών. ι. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο Ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ.600.163/……………………/2023/ Ι ΜΠ/4 ο ΕΓ κατακυρώθηκαν , τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με δημοσίευση

-- 23 of 60 --

33297

-- 24 of 60 --

33297 Α-2-6 «…»/2021/Ι ΜΠ (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με Α.Δ.Α.Μ.:………………..). 2. Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Ι ΜΠ εφεξής καλούμενη Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)/ Αγοραστής και της εταιρείας …………………………………………….(…………………………., τηλ – fax: ………………, e- mail: ……………………….., ΤΚ …………………….) εφεξής καλούμενη Προμηθευτής / Πάροχος / Ανάδοχος. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή (Ι ΜΠ), έχει το δικαίωμα να υποβάλει Παραγγελίες Προϊόντων (προμήθειες), υπό τους όρους της εν λόγω σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση, αποτελείται από το παρόν κυρίως κείμενο και το Παράρτημα «Α», όπως αναλύεται στο τέλος του κυρίου μέρους. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Σκοπός της σύμβασης, είναι να καθορίσει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο Πάροχος θα προμηθεύει – διανέμει στον Αγοραστή (άρθρο 2), συγκεκριμένα είδη (οπωροκηπευτικά). 2. Η σύμβαση ισχύει για το χρονικό από ………………… έως ……………..….. χωρίς δυνατότητα παράτασης. 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια – διανομή οπωροκηπευτικών, στις Μονάδες της Φρουράς Βέροιας- Αλεξάνδρειας – Νάουσας, σύμφωνα με την προεκτεθείσα κατακυρωτική απόφαση της Ι ΜΠ. 4. Η προμήθεια των προϊόντων θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Ο Αγοραστής, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει Παραγγελίες (εντύπως ή προφορικώς) υπό τους όρους αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται, από …………… έως ……………………., χωρίς δυνατότητα παράτασης.

-- 25 of 60 --

33297

-- 26 of 60 --

33297 Α-2-7 2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Η τιμή πώλησης των προϊόντων καθορίζεται ως ακολούθως : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ € ή % (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ 1 Οπωροκηπευτικά 15300000-1 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Μετά τη σύναψη της σύμβασης και κατ’ επέκταση την υποχρέωση εξυπηρέτησης των δικαιούχων, θα υποβάλλεται παραγγελία (έντυπο παραγγελίας όπως Παράρτημα «Α» της παρούσας) με τις διαδικασίες ανά εμπλεκόμενο μέρος, όπως αναλύονται στο άρθρο 9 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτείται την προμήθεια των ειδών στον ανάδοχο του άρθρου 2 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τα είδη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης «……..»/2023/ Ι ΜΠ» με βάση την οικονομική προσφορά του. 2. Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εμπλεκόμενων πλην αναδόχου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 της παρούσας όπως παρακάτω α. Αναθέτουσα αρχή (Ι ΜΠ) (1) Γενικά (α) Διενέργεια διαδικασιών σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τους όρους της πρόσκλησης. (β) Συγκρότηση των αρμόδιων επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης και παραλαβής των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 και συναφών εν ισχύ διατάξεων.

-- 27 of 60 --

33297

-- 28 of 60 --

33297 Α-2-8 (γ) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας των προϊόντων. (2) Επιτροπή Παραλαβής (α) Ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης και στο Ν.4412/16, ενώ ιδιαίτερα επισημαίνονται για καλύτερο συντονισμό οι παρακάτω υποχρεώσεις: 1/ Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός (μακροσκοπικός) έλεγχος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους και συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο - πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ή απόρριψης). 2/ Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και σε ακριβής χρόνους, που θα κρίνει η Επιτροπή να ληφθούν, κατά τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων, δείγματα [σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016] και τα οποία θα προσκομίζονται στο στρατιωτικό χημείο ή σε αντίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: α/ Μικροβιολογικό. β/ Χημική ανάλυση. γ/ Ιστολογική εξέταση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας, όπως υπόδειγμα ΦΕΚ 764 Β΄(ΥΑ 2489/95). 3/ Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγματοληψίας δύναται να επαναληφθεί σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα της προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. (β) Η Υπηρεσία διατηρεί, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις παραγγελίες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 14:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση. (γ) Λοιπά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. (3) Με μέριμνα των Διαχειρίσεων Μισθοτροφοδοσίας των Στρατοπέδων, η αρχική κατ’ εκτίμηση παραγγελία των προϊόντων, η ποσότητα, καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες, θα δίνονται κάθε Πέμπτη εγγράφως με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κάλυψη των αναγκών της επόμενης εβδομάδας (ή 15νθημέρου), μέχρι την 14:00. Παραγγελία που θα δίνεται σε

-- 29 of 60 --

33297

-- 30 of 60 --

33297 Α-2-9 μικρότερο χρονικό διάστημα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προμηθευτή να την εκτελέσει χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. (4) Ο αγοραστής (φορέας διενέργειας συμβάσεων) (υπεύθυνος έργου) διατηρεί, το δικαίωμα σε συνεργασία με τον ανάδοχο να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των παραγγελθέντων ειδών, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 14:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία. β. Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας (1) Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος έργου» (Διαχειριστής Μισθοτροφοδοσίας) ο οποίος αποτελεί και το «σημείο επαφής» μεταξύ των εμπλεκομένων στη παρούσα σύμβαση και επιπλέον: (α) Προβαίνει σε αρχική κατ’ εκτίμηση παραγγελία των προϊόντων για κάλυψη των αναγκών της επόμενης εβδομάδας (ή 15νθημέρου), κάθε Πέμπτη εγγράφως με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την 14:00, αποστέλλοντας το έντυπο του Παραρτήματος «Α» της παρούσας στον Πάροχο με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Σχηματισμό και την Επιτροπή Παραλαβής. (β) Επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 14:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση δίνοντας τελική παραγγελία (εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική παραγγελία της προηγούμενης Πέμπτης). (2) Λοιπά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος1 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης επιβάλλεται να είναι άμεση. Αν η προθεσμία που τεθεί 1 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

-- 31 of 60 --

33297

-- 32 of 60 --

33297 Α-2-10 με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 2. O ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου / παρόχου υπηρεσιών μετά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση και πριν τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 4. Oι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/16. 5. Oι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά (μη αποκλειομένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται επακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις: α. Επαναλαμβανόμενης έλλειψης προϊόντων ή παράδοση προϊόντων, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και μη αντικατάσταση με μεριμνά του, των απορριφθεισών ποσοτήτων έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας. β. Άρνησης ή αδυναμία αντικατάστασης (έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας) των προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης. γ. Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών. δ. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, τη μεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων. ε. Μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου. στ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα προϊόντα και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. ζ. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι η ζυγαριά όπου ζυγίζονται τα προϊόντα δε ζυγίζει με ακρίβεια.

-- 33 of 60 --

33297

-- 34 of 60 --

33297 Α-2-11 6. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται παράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 7. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 8. Για την επιβολή κυρώσεων επί των ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ή/και αναφορά / απόφαση συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 9. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 10. Σε περίπτωση διαφωνίας του παρόχου υπηρεσιών με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 11. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες. 12. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της αναθέτουσας αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. β. Δεύτερη φορά, πρόστιμο 150 ευρώ. γ. Τρίτη φορά, πρόστιμο 150 ευρώ δ. Τέταρτη φορά, κήρυξη του αναδόχου, ως έκπτωτου. 13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα προϊόντα (έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας

-- 35 of 60 --

33297

-- 36 of 60 --

33297 Α-2-12 βίας») ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε μικρότερη ποσότητα ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία μπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο πάροχος υπηρεσιών δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας, το αργότερο, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση σχετικής απόφασης από τη Ι ΜΠ. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ 1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 9 και 16 της παρούσας. 2. Τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου που έχει συγκροτηθεί με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόμενα στη σύμβαση, αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην αναθέτουσα αρχή, μετά σχετικών εισηγήσεων. 3. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου θα είναι εκτός των άλλων και η παρακολούθηση των παρεχόμενων προϊόντων, η παραλαβή, η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή απευθείας με τον ανάδοχο για θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες του έργου. 4. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης των διαδικασιών προμήθειας των προϊόντων, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο (μέσω της Ι ΜΠ), ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Οι διορθωτικές ενέργειες, εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος συσχετίζονται αποκλειστικά με τον υφιστάμενο σχεδιασμό υλοποίησης της προμήθειας των προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ για την παράδοση προϊόντων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή

-- 37 of 60 --

33297

-- 38 of 60 --

33297 Α-2-13 της προμήθειας, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Βέροιας, βάσει της παρακάτω διαδικασίας: α. Η Μονάδα θα παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, με βάση τα δελτία αποστολής που θα εκδίδει, αναλυτικά κατά είδος, υποχρεωτικά ο προμηθευτής. β. Κάθε 10ήμερο ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, ισόποσο σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής του υπόψη 10ημέρου. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας. γ. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, εντός των προθεσμίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 2. Τον προμηθευτή βαρύνουν: α. Τα μεταφορικά – ζυγιστικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων. β. Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. γ. Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. δ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94). ε. Λοιπές κρατήσεις και έξοδα, όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της . 3. Για τις πληρωμές απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: α. Τιμολόγιο της επιχείρησης. β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης. δ. Ποινικό μητρώο. 4. Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

-- 39 of 60 --

33297

-- 40 of 60 --

33297 Α-2-14 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Πριν τη σύναψη της σύμβασης από τον ανάδοχο, επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της πρόσκλησης και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής , λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία . 3. Ο Ανάδοχος θα βεβαιώνει (με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) ότι εξακολουθεί να τηρεί τα κριτήρια επιλογής της αρχικής πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κος ………………………………….του …………….. (ΑΔΤ : ………….., ημερομηνία έκδοσης: ……………………., AΤ: …………………), ως εκπρόσωπος - διαχειριστής της εταιρείας «……………………………………….» (………………………….., τηλ – fax: ……………….., e- mail: …………………………, ΤΚ …………….), κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………/………-2023 εγγυητική επιστολή (ή παρακαταθήκη) , διάρκειας αορίστου χρόνου (ή χρονικής ισχύος έως και ……………), ποσού ……………….. ευρώ (………………… €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συνολικής αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς ΦΠΑ. 2. Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσμευθεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης και επιστρέφεται στην ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων της σύμβασης, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόμενα στην προκήρυξη και τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί: α. Υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των προϊόντων μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

-- 41 of 60 --

33297

-- 42 of 60 --

33297 Α-2-15 α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια. στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή (όσον αφορά τη σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, η ανάδοχος εταιρεία «…………………………………………..» τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στην κείμενη νομοθεσία2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρ- χές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 2 Ν.4412/16, Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

-- 43 of 60 --

33297

-- 44 of 60 --

33297 Α-2-16 3. οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με το έργο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των προμηθευτών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. 5. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που διανέμει – πουλά τα προϊόντα, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού του. 7. Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης, μη απαλλασσόμενου των κυρώσεων που προβλέπεται από την παρούσα και την κείμενη νομοθεσία. 8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση του έργου της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου που ασχολείται με το έργο. 9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας αρχής (φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης) για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

-- 45 of 60 --

33297

-- 46 of 60 --

33297 Α-2-17 10. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 11. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη παρούσα υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη παρούσα. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι του έργου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της παρούσας. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ Δημοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 12. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 (Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»). 13. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση των όρων της Πρόσκλησης υπ. αριθ. «……»/2023/Ι ΜΠ. ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. Ο Υγειονομικός Έλεγχος του Αναδόχου, θα διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάμενη νομοθεσία, οποτεδήποτε κατά κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται

-- 47 of 60 --

33297

-- 48 of 60 --

33297 Α-2-18 οι απαιτήσεις της εν λόγω δημοσίευσης και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό περί ελέγχων του αντικείμενου της παρούσας. 2. Η επιτροπή διενέργειας υγειονομικού ελέγχου, που θα συγκροτείται με μέριμνα του «Αγοραστή» θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Αξιωματικό Υγειονομικού. 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας υγειονομικού ελέγχου με ή άνευ προειδοποίησης του αναδόχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. 2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.3 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν μετά από έλεγχο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. ΑΡΘΡΟ 19 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με συνεργαζόμενους προμηθευτές – παρόχους, θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 3 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016.

-- 49 of 60 --

33297

-- 50 of 60 --

33297 Α-2-19 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή / πάροχο, ο πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή και πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή / παρόχου, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην ελληνική. 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης. 3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από τον ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την αναθέτουσα αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. ΑΡΘΡΟ 22 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 1. Ο ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά

-- 51 of 60 --

33297

-- 52 of 60 --

33297 Α-2-20 και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η αρχή (μη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ο πάροχος, και η αναθέτουσα αρχή, μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Ο Πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σημείο συνδέσμου τον κο …………………. του ……………. (ΑΔΤ : …………, ημερομηνία έκδοσης: …………………, AΤ: ………………..) με διεύθυνση ………………….., τηλ – fax: ……………………………, e- mail:…………………………, ΤΚ …………………….., ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

-- 53 of 60 --

33297

-- 54 of 60 --

33297 Α-2-21 α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση αριθμ. «…..»/2023/Ι ΜΠ και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 2. Είναι δυνατή η μονομερής λύση της σύμβασης σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάμενης κατάστασης μη δυνάμενης να προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή και με την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παύσης. ΑΡΘΡΟ 27 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, λαμβάνονται υπ’ όψιν ο Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), ο Ν.4412/16 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Πρόσκληση, η Κατακύρωση, η σύμβαση, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 3. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε 2 αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

-- 55 of 60 --

33297

-- 56 of 60 --

33297 Α-2-22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Έντυπο Παραγγελίας Προϊόντων (Υπόδειγμα)

-- 57 of 60 --

33297

-- 58 of 60 --

33297 Ι ΜΕ Ρ Α ΡΧ ΙΑ ΠΕ ΖΙΚ ΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Φεβ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (Υπόδειγμα) 1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………. ορισθείς με το …………………………………. (έγγραφο) ως υπεύθυνος του …………………., προβαίνει με το παρόν, σε τοποθέτηση παραγγελίας προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών οπωροκηπευτικών από……….. έως ……………, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ. αριθ. ….. / … σύμβασης και τα αναλυτικά στοιχεία όπως αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 1 ΜΗΛΑ 2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 3 ΛΑΧΑΝΑ 4 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 5 ΚΑΡΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 2. Το παρόν έντυπο υποβάλλεται ………………… (ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία) όπως παρακάτω: α. Στον υπεύθυνο του παρόχου υπηρεσιών …………. (όνομα υπαλλήλου), στην διεύθυνση ……………. ή στο ΦΑΞ: …………….. για ενέργεια. β. Στο ………. (Υπηρεσία Σχηματισμού) και στον πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής …………….. (Βαθμός - όνομα) για ενημέρωση. 3. Στοιχεία αποστολέα: ……………………………………………………… Τόπος ….. Ημερομηνία … και ώρα ….. Υπογραφή Σχης (ΕΜ) Δημήτριος Καζάσης Ακριβές Αντίγραφο 4ο ΕΓ/Δ Ανχης (EM) Ιωάννης Τσιώλης 4ο ΕΓ/3ο Τμ

-- 59 of 60 --

33297

-- 60 of 60 --