ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ. Γ.Π. 8598/02 -08-2023 για την προμήθεια 60 Σετ λαπαροσκοπικής χολυστεκτομής μιας χρήσης, που θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο λαπαροσκοπικό εξοπλισμό (πύργο)με συνοδό εξοπλισμό τον λαπαροσκοπικό πύργο CPV: 33162200-5 συνολικής δαπάνης #37.051,20#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ σήμερα στις 02/08/23 ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός 1 Το Γ.Ν. Λιβαδειάς που εδρεύει στη Λιβαδειά και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου , κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ σύμφωνα με την με αριθ. 544/22-06-2023,απόφαση του Γ.Ν.Λιβαδειάς –Γ.Ν.Θήβας και με τις ιδιότητές του αυτές καλείται στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», και και αφετέρου 2. Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ: 2102020232, Fax: 2102020775, e-mail : sales@mavrogenis.com, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 082525697, υπάγεται στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναστάσιο Μαυρογένη με ΑΔΤ ΑΒ 049735, Τ.Α. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και η οποία (εταιρεία) στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ΄αριθμ Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τo με αρ.20 /30 -06-2023 (θέμα 28ο) ΑΔΑ:9ΒΟΞ 4690ΒΝ- ΜΜΜ απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών. 3. Την με αρ. πρωτ. Γ.Π.7617/04-07-2023 ΑΔΑ: 9ΖΑΛ4690ΒΝ-ΟΘΒ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 4. Την με αριθμ πρωτ.Γ.Π.7814/07-07-23 προσφορά της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 5. Τo υπ΄ αριθμ. ΔΣ21 /14-07-2023 ΑΔΑ (Θ.15) απόσπασμα πράξης του ΔΣ. του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν.Θηβών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 6. Τη με αρ. πρωτ.925 / 03-07-2023 ΑΔΑ: 9Κ4Ο4690ΒΝ-2ΓΞ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 1311 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

-- 1 of 6 --

2 ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Προμήθεια: <<60 Σετ λαπαροσκοπικής χολυστεκτομής μιας χρήσης, που θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο λαπαροσκοπικό εξοπλισμό (πύργο) CPV: 33162200-5>> όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 02 / 08/2023. Ημέρα: Τετάρτη Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών (τμηματική – οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η αρ Γ.Π.7814/07-07-23 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Πρόσκληση, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας <<60 Σετ λαπαροσκοπικής χολυστεκτομής μιας χρήσης, που θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο λαπαροσκοπικό εξοπλισμό (πύργο) CPV: 33162200-5>>.. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ αριθ. Γ.Π.7814/07-07-23 προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αρ. Γ.Π.7617/04 /07/2023 ΑΔΑ:9ΖΑΛ4690ΒΝΟΘΒ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αρ ΔΣ21/14 -07-2023 ΑΔΑ:ΨΥΝΣ 4690ΒΝ-ΘΓ3 (Θ.15 )απόσπασμα πράξης του ΔΣ. του Γ.Ν. Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει το: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ

-- 2 of 6 --

3 Φ.Π.Α 24% Φ.Π.Α 24% 1. ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΥΡΓΟ) 60 498,00€ 29.880,00€ 37.051,20€ ΣΥΝΟΛΟ 60 29.880,00€ 37.051,20€ ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η σύμβαση, θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών ή μέχρι απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι από 02 /08 /2023 μέχρι και 01 / 02 /2024. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδικαίως και αζημίως για το δημόσιο, στην περίπτωση που συναφθεί άλλη σύμβαση από Νοσοκομείο αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ ως αποτέλεσμα Ενιαίου Διαγωνισμού ή από την 5η Υ.ΠΕ ή από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή αν υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες ποσότητες βάσει παραγγελίας εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλ. οκτακόσια ογδοντα ευρώ (29.880,00€), πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι συνολικά τριάντα επτά χιλιάδες πενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (37.051,20€). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4152/2013 περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Eπίσης θα επισυνάπτεται πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής υγειονομικού υλικού . Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). ΑΡΘΡΟ 5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές

-- 3 of 6 --

4 Προδιαγραφές της με αρ. Γ.Π.7617/ 04-07/2023 ΑΔΑ: 9ΖΑΛ4690ΒΝ-ΟΘΒ Πρόσκλησης και την με αριθμ.πρωτ. Γ.Π.7814/07-07-23 προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ANAΔΟΧΟΥ 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. 8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. • Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου, ή το Νοσοκομείο . • Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. • Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. • Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. • Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Γ.Ν. Λιβαδειάς από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ . Γ.Π.7617/04-07-2023 ΑΔΑ: 9ΖΑΛ4690ΒΝ-ΟΘΒ Πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

-- 4 of 6 --

5 Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: • Πυρκαγιά • Πλημμύρα • Σεισμός • Πόλεμος • Τρομοκρατική ενέργεια Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, μόνο με μεταγενέστερη γραπτή συμφωνία των μερών χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αρ. Γ.Π.7617/04-07-/2023 ΑΔΑ: 9ΖΑΛ4690ΒΝ-ΟΘΒ Πρόσκληση και την με αριθμ.πρωτ. Γ.Π.7814/07-07-23 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η Πρόσκληση δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα η κα Μαρία Μαυρογένη, τηλ: 2102020232, fax 2102020775, e- mail : sales@mavrogenis.com. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ ή με mail . ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της με αρ Γ.Π.7617/04-07-2023 ΑΔΑ: 9ΖΑΛ4690ΒΝ-ΟΘΒ Πρόσκλησης, την υπ αριθ. Γ.Π.7814/07-07-23

-- 5 of 6 --

6 οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος και το Νοσοκομείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λιβαδειάς, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Δικαστήρια Λιβαδειάς κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η συμφωνία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), αλλά και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Ιδρύματος. Το παρόν συνετάγη σε τρία αντίτυπα πρωτότυπα για τους συμβαλλόμενους, και αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω: Λιβαδειά 02/08 / 2023 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Γ. Ν. Λιβαδειάς Για τον Ανάδοχο Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ Α.Α ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-- 6 of 6 --