Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Ποσού # 57.600,00 # ΕΥΡΩ , χωρίς Φ.Π.Α. Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου : : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 219858, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

-1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε. Π.Σ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σ Σ Υ Υ Μ Μ Β Β Α Α Σ Σ Η Η Κ Κ Α Α Τ Τ Α Α Σ Σ Κ Κ Ε Ε Υ Υ Η Η Σ Σ Ε Ε Ρ Ρ Γ Γ Ο Ο Υ Υ Ποσού Ποσού ## 57.600,00 57.600,00 ## ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ,, χωρίς χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Για Για την την εκτέλεση εκτέλεση των των εργασιών εργασιών του του έργου έργου :: :: «ΑΝΟΡΥΞΗ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», Α.Α. Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 219858, 219858, συνολικού συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού 74.400,00€ 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 24%). 24%). Στη Λαμία σήμερα, 13– 05 - 2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.Καλυβίων 2, 35132, Λαμία), οι υπογράφοντες το παρόν: 1. Ο κ. ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ , Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λογαριασμό του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου 2. Η εργοληπτική επιχείρηση «Γ.Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» (ΑΦΜ: 802360980, Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/νση ΟΘΩΝΟΣ 23, ΛΑΜΙΑ 35131), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 478304, και στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος». συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη : 1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782 (ΦΕΚ Α’ 36/9.3.2021) και ισχύει, 2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 0009247366 0009247366 A∆AΜ: 26SYMV019010121 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 13/05/2026 Α. Π.: 129024

-- 1 of 5 --

-2- 3. Την υπ’ αριθμ. 359/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 602/4-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΠ5ΟΡ10-ΟΤΣ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 359/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 5. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 27/3-11-2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 2024-2028, 6. Το με αριθμ. πρωτ. (οικ) 280220/27-12-2023 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 7. Την έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2025 με την αριθ. 139/2025 απόφαση ( πρακτικό 19 / 9-10-2025 θέμα 2ο - ΑΔΑ: ΕΓΠΨ7ΛΗ-Α07) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 8. Το υπ’ αριθμ. 113848/21-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016865242) Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς τη Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης δέσμευσης πίστωσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συνολικού πoσού 60.000,00 € με Φ.Π.Α. 9. Το υπ’ αριθμ. 251072/29-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017820512) Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς τη Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συνολικού πoσού 14.400,00 € με Φ.Π.Α. 10. Την υπ’ αριθμ. 4808/09-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΣΤΓ7ΛΗ-5Β5), Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού & Δημος/κού Ελέγχου περί έγκρισης της δαπάνης πίστωσης ποσού 60.000,00€ από το πρόγραμμα: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ με ΑΛΕ 01.0071.3170105001 11. Την υπ’ αριθμ. 4806/09-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΝΤΕ7ΛΗ-6ΤΡ), Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού & Δημος/κού Ελέγχου περί έγκρισης της δαπάνης πίστωσης ποσού 14.400,00€ από το πρόγραμμα: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ με ΑΛΕ 01.0071.3170105001 12. Την με αρ. πρωτ. 54500/04-03-2026 (ΑΔΑ:Ψ5237ΛΗ-Υ2Κ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου του θέματος 12. Την αριθμ. 86450/01-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018757653) πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς Γ.Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., και ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 13. Τις προσφορές των οικονομικών φορέων Γ.Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., και ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 365380, 364616 και 365336 αντίστοιχα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. A∆AΜ: 26SYMV019010121

-- 2 of 5 --

-3- . 14. Την αριθμ. 107161/24-04-2026 (ΑΔΑΜ:26AWRD018885973, ΑΔΑ:9ΒΔΜ7ΛΗ-ΤΜΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η ανωτέρω ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Γ.Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 15. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκιο της ένωσης, το εθνικό δίκιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.) Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . Α ν α θ έ τ ε ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «Γ.Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, αντί του αρχικού ποσού, των εβδομήντα μια χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (71.424,00€ ,00€) με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται ως εξής: Αξία εργασιών : 42.420,48 € ΓΕ & ΟΕ 18% : 7.635,69 € Απρόβλεπτα : 7.508,43 € Αναθεώρηση : 35,40 € Σύνολο : 57.600,00 € ΦΠΑ : 13.824,00 € Συνολικό ποσό Σύμβασης : 71.424,00 € β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δ η λ ώ ν ε ι ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. γ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. A∆AΜ: 26SYMV019010121

-- 3 of 5 --

-4- δ. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα προσπαθήσουν να ρυθμίσουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προσφύγουν σε διαιτησία αντί των Δικαστηρίων, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. ε. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, όπως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και του ελέγχου του καθενός συμβαλλόμενου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι χρόνοι εκτελέσεως που προβλέπονται στην παρούσα θα παρατείνονται για χρονική περίοδο ίση προς τον χρόνο που παρήλθε σαν αποτέλεσμα της παραπάνω δικαιολογημένης καθυστέρησης, όπως αυτός θα πιστοποιείται με γραπτή συμφωνία των μερών. Το συμβαλλόμενο μέρος, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε το περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται να ανακοινώσει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, αμέσως και εγγράφως την επέλευση του περιστατικού αυτού και σε κάθε περίπτωση εντός εικοσιτετραώρου (24 ώρες), καθώς και την παύση της κατάστασης ανωτέρας βίας, άλλως θα στοιχειοθετείται αξίωση του άλλου μέρους προς αποκατάσταση. στ. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους προμηθευτές του και για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασής τους, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος με το παρόν δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται και συναινεί στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν σε κάθε αρμόδια A∆AΜ: 26SYMV019010121

-- 4 of 5 --

-5- αρχή σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη). Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπη- ρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΜΕΔΕ με ΑΡΙΘΜ. 1202605060027/06- 05-2026, ποσού 3.000,00 Ευρώ Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε α- παίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο. ζ. Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ. Α΄ /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 86450/01-04-2026 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στους όρους προσφοράς του αναδόχου και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε., το δε άλλο πήρε η δεύτερη των συμβαλλομένων. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Για τον Ανάδοχο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ A∆AΜ: 26SYMV019010121

-- 5 of 5 --