ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2023-2024», ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κωδικός ΟΠΣ 5200193 «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» Κ.Α. 2022ΝΠ41700047 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.559,00 ΜΕ ΦΠΑ (25.050,00 € χωρις ΦΠΑ)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 Στην Λάρισα σήμερα 29η παρούσα αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, Διοικητήριο, Τ.Κ 41222, με Α.Φ.Μ. 997844846 και Δ.Ο.Υ. Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειά ΑΓΟΡΑΣΤΟ, και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 6, ΤΚ 11 523 , Τηλ ΨΥΧΙΚΟΥ, αναδόχου του έργου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΟΥΒΛΗ, που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το με αριθμό 1335465.1920225/05 2020, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με:  Την ΣΑΝΠ 417, Α.Π. 126749/28 περιλαμβάνεται το έργο του θέματος.  Την με Α.Π. 508105/27 2021-2025.  Την Αριθμ. Πρωτ. 9441/14 6ΛΚ) και ΑΔΑΜ :23REQ011963910 2023 δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 (Κωδικός ΟΠΣ 5200193) της ΣΑΝΠ 417  Την υπ αριθ. 1258/2022 Απόφαση με αριθμό πρακτικού 44Ο/02 επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ: ΡΖ7Δ7ΛΡ την διεξαγωγή διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καθώς και την παραλαβή αυτών της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2023 2024», ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 Κ.Α. 2022ΝΠ41700047 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (25.050,00 € χωρις ΦΠΑ) ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΡΟΕΡΑΙΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 ΤΟΜΕΑΣ» η ΙΟΥΝΙΟΥ , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ του έτους 20 παρούσα αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που εδρεύει στην Λάρισα, Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, Διοικητήριο, Τ.Κ 41222, με Α.Φ.Μ. 997844846 και Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 6, ΤΚ 11 523 , Τηλ - Fax: 2103616966 ΚΑΙ ΑΦΜ 099912247 , Δ ΨΥΧΙΚΟΥ, αναδόχου του έργου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΟΥΒΛΗ, που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το με αριθμό 1335465.1920225/05 2020, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα Την ΣΑΝΠ 417, Α.Π. 126749/28-12-2022, ΑΔΑ: 6ΕΨΥ46ΜΤΛΡ περιλαμβάνεται το έργο του θέματος. Την με Α.Π. 508105/27-12-2022, ΑΔΑ: 9ΧΕΘ7ΛΡ-ΗΝΥ, απόφαση ένταξης στο ΠΠΑ . 9441/14-01-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 9ΕΚΑ7ΛΡ 6ΛΚ) και ΑΔΑΜ :23REQ011963910 2023-01-10 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 -2024 του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2023-2024», ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», με Κ.Α.: 2022ΝΠ41700047 (Κωδικός ΟΠΣ 5200193) της ΣΑΝΠ 417 Την υπ αριθ. 1258/2022 Απόφαση με αριθμό πρακτικού 44Ο/02 ριφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ: ΡΖ7Δ7ΛΡ-ΥΙ6, περί συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καθώς και την παραλαβή αυτών της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2023- «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2024 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» : Κωδικός ΟΠΣ 5200193 «ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» .Α. 2022ΝΠ41700047 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.559,00 ΜΕ ΦΠΑ χωρις ΦΠΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ Ε.Π.Ε.” ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 ΒΟΡΕΙΟΣ ου έτους 2023, οι υπογράφοντες, την , που εδρεύει στην Λάρισα, Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, Διοικητήριο, Τ.Κ 41222, με Α.Φ.Μ. 997844846 και Δ.Ο.Υ. ρχη Θεσσαλίας κ. ΚΩΣΤΑ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Fax: 2103616966 ΚΑΙ ΑΦΜ 099912247 , ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, αναδόχου του έργου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΟΥΒΛΗ, που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το με αριθμό 1335465.1920225/05-12- 2020, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 2022, ΑΔΑ: 6ΕΨΥ46ΜΤΛΡ-ΗΑ0, στην οποία ΗΝΥ, απόφαση ένταξης στο ΠΠΑ - ΕΠΑ 2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 9ΕΚΑ7ΛΡ- 10 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 2024 του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 2024», ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΟΠΗ 2024 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», με Κ.Α.: 2022ΝΠ41700047 Την υπ αριθ. 1258/2022 Απόφαση με αριθμό πρακτικού 44Ο/02-12-2022 της οικονομικής ΥΙ6, περί συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καθώς και την παραλαβή αυτών της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-- 1 of 7 --

 Την υπ΄αρ. 14/2023 (πρακτικό 1Ο/16-1-2023 απόφασης με ΑΔΑ 9ΕΚΑ7ΛΡ-6ΛΚ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι τευχών δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών – συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.  Την με αρ. πρωτ. 1758/03-01-2023 και ΑΔΑ: 9ΕΚΑ7ΛΡ-6ΛΚ απόφασης έγκρισης μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών με τίτλο αντικειμένου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 του υποέργου 2 «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» της Δ.Τ.Ε., της Π.Ε. Λάρισας.  Την με αρ. αριθμό 325/2023 πρακτικό 10ο/31-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΠ7ΛΡ-ΖΜΧ) & (ΑΔΑΜ 23AWRD012515718 2023-04-19) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με την έγκριση ανάθεσης των εργασιών  Τον με αριθμό πρωτ. 28592/12-4-2023 έλεγχο νομιμότητας με ΑΔΑ 632ΔΟΡ10-ΜΛΤ της υπ αριθμ. 325/2023 απόφασης της Οικ. Επιτροπής Περ. Θεσσαλίας , η οποία είναι ΝΟΜΙΜΗ  Η υπ. αριθμ. 660/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 18ο /6-6-2023) έγκρισης δικαιώματος προαίρεσης με ΑΔΑ: ΨΖ8Β7ΛΡ-ΛΞ2 & ΑΔΑΜ 23AWRD012862308 2023- 06-13 αντί της συνολικής τιμής 29.559,00 ΜΕ ΦΠΑ (25.050,00 € χωρίς ΦΠΑ)  την από 02-05-2023 Σύμβαση του έργου και του δικαιώματος άσκησης προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής.  Την από 23-6-2023 αίτηση / Υπ Δήλωση Αποδοχής του Αναδόχου  Τα συμβατικά τεύχη του έργου και Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών για το καθαρισμό και τη διαμόρφωση των ερεισμάτων – τάφρου, σε τμήματα εκατέρωθεν του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών για το καθαρισμό και τη διαμόρφωση των ερεισμάτων – τάφρου, σε τμήματα εκατέρωθεν του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο Βόρειο τμήμα της ΠΕ Λάρισας αλλά και των νησίδων, από αυτοφυή χόρτα και δένδρα/θάμνους. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες σε τμήματα , στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ο. Τύρναβος Ελασσόνα, Επ Οδό Λάρισα – Ελασσόνα - έως τα όρια του Νομού Λάρισας, στην Επ.Ο. Ελασσόνα Αγ. Δημήτριο, Ελασσόνα Δεσκάτη, Δαμάσι - Κουτσόχερο, Κεφαλόβρυσο Βερδικούσια, Ροδιά Καρυά Γόννοι – Καλλιπεύκη, Τύρναβος, Αμπελώνα , καθώς και σε όποιο οδικό τμήμα απαιτηθεί να γίνει καθαρισμός πρανών, σε τμήμα του Δ. Τεμπών , Δ. Τυρνάβου και Δ. Ελασσόνας . Τα ακριβή τμήματα των οδών στα οποία θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις (καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση, κοπή χόρτων, κλάδεμα δένδρων – θάμνων κλπ) θα οριστικοποιηθούν μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας . Περιοχή επέμβασης είναι το Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Ειδικότερα, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την παρούσα σύμβαση είναι οι παρακάτω:

-- 2 of 7 --

Τεχνική Περιγραφή: Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά σε εργασίες αποψίλωσης βλάστησης πρανών και νησίδων, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με εργάτες. Οι εργασίες βοτανίσματος-αποψίλωσης, καθαρισμού των χώρων θα πραγματοποιηθούν με την χρήση των ενδεδειγμένων και κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων, τόσο του προσωπικού όσο και των διερχόμενων πεζών και οχημάτων. Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών και βάτων με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων ή με εργάτες και εργαλεία. Στη συνέχεια θα γίνεται συγκομιδή των προϊόντων κοπής καθώς και όλων των σκουπιδιών και εύφλεκτης ύλης (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κ.α.), η συσσώρευση τους σε σωρούς ή σακούλες και η αυθημερόν απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τον νόμο η απόθεσή τους. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους παραπάνω οδικούς άξονες Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη προσωπικού που θα διαθέσει η αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) και θα υποδεικνύει στον εργολάβο τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Εργασία που πραγματοποιήθηκε χωρίς την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, δεν θα πιστοποιείται και επομένως δεν θα πληρώνεται. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΙΜΗΜΑ  Η αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 29.559,00 ΜΕ ΦΠΑ (25.050,00 € χωρίς ΦΠΑ) ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της. 2. Το σύνολο των εργασιών για όλες τις περιοχές θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε Δεκαοκτώ (18) μήνες. 3. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων, ΠΕ Λάρισας) η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 5. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 6. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 4ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του Τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.

-- 3 of 7 --

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να μειώσει τις προς αποψίλωσης περιοχές κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον συντρέχουν λόγοι που επιβάλουν αυτή την τροποποίηση. Σε αυτή την περίπτωση θα μειωθεί αναλογικά και η αμοιβή του αναδόχου. 2. Επίσης, η Περιφέρεια μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση περιοχών, χωρίς υπέρβαση της ορισθείσας στην παρούσα προκήρυξη συνολικής έκτασης επεμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, εκτός εάν από την αντικατάσταση προκύψει μικρότερη έκταση εργασιών, οπότε θα μειωθεί αναλόγως η αμοιβή του αναδόχου. 3. Ασφάλιση προσωπικού: Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ.). Η Υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Ο ανάδοχος οφείλει κατά την υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο θα παρέχει στον ανάδοχο κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν θα προκύψει από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 5. Όλα τα είδη εργασιών που περιέχονται στην παρούσα και προσφέρονται από τους διαγωνιζόμενους αναφέρονται σε ολοκληρωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 6. Προς απλή διευκρίνηση του όρου «κάθε δαπάνη» αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω δαπάνες και έξοδα που περιλαμβάνονται στις τιμές που προσφέρονται. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. Επιπλέον ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Οι αμοιβές αδειών εισαγωγών/εξαγωγών, φόρων και δασμών εισαγωγών/εξαγωγών, για υπηρεσίες, εξοπλισμό, προμήθειες και υλικά που εισάγει ή εξάγει ο ανάδοχος. Όλα τα απαιτούμενα έξοδα για την απόκτηση από τον ανάδοχο των αναγκαίων αδειών παραμονής και εργασίας από τις αρμόδιες Αρχές για τον ίδιο, το προσωπικό του και τους εργολάβους του. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφορτώσεως(εων) και μεταφοράς (ων), με ή χωρίς προσωρινές αποθέσεις, μέχρι την τελική θέση εναπόθεσης. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο ΙΚΑ, σε ασφαλιστικές εταιρείες, άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά περίπτωση ως απαιτείται κλπ.) δώρων εορτών, επιδομάτων (άδειας, εργασίας κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κλπ.) αποζημίωσης λόγω κακών καιρικών συνθηκών, άλλα έξοδα (όπως εκπαίδευσης,

-- 4 of 7 --

διαβίωσης, μετακίνησης κλπ.) του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο Προσωπικού, του ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στο εργοτάξιο ή αλλού για το έργο. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων κλπ. που απαιτούνται για τις εργασίες, όπως εργαλείων μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς, εξοπλισμού εργασίας και συγκόλλησης, ανυψωτικών μηχανημάτων, υποστηριγμάτων, κιβωτίων, εξοπλισμού δοκιμών και όλου του εξοπλισμού ανέγερσης στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή και συντήρηση ή για οποιαδήποτε αιτία ημεραργίες , η παραλαβή, η μεταφορά επί τόπου και επιστροφή αυτών, οι άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και για την απομάκρυνσή τους, περιλαμβανομένης της απομάκρυνσης των βάσεών τους. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και προσωπικού π.χ. λόγω των εμποδίων που επιβάλλει η εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, ή τα πολλά και μικρά μέτωπα εργασίας που τυχόν θα είναι αναγκαία για τις εργασίες κατασκευής. Οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών έργων ασφαλείας όπου και όποτε αυτά απαιτούνται. Οι δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας του χώρου εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων ή πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. Οι δαπάνες για προστατευτικά μέτρα για όλες τις καιρικές συνθήκες καθώς και η απομάκρυνση του βρόχινου νερού και του χιονιού. Οι δαπάνες για την τήρηση και υποβολή ως απαιτείται πλήρων στατιστικών στοιχείων και ημερολογίων των εργασιών, ποιοτικών ελέγχων κλπ. Οι δαπάνες για τα έγγραφα, σχέδια εγχειρίδια, κλπ που θα υποβάλλει ο ανάδοχος σύμφωνα με τη σύμβαση. Η δαπάνη για τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με την επιβλέπουσα υπηρεσία και η σύνταξη από τον ανάδοχο των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρητικών που θα τα υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση στην επιβλέπουσα υπηρεσία. Η δαπάνη τήρησης του μητρώου των εργασιών και υποβολής στην επιβλέπουσα υπηρεσία φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων στα οποία θα εμφανίζεται η πρόοδος των εργασιών, όπως αναφέρεται στη σύμβαση. Οι δαπάνες διατήρησης, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές, προσωρινές εγκαταστάσεις, γραμμές καλώδια και άλλα εμπόδια. Οι δαπάνες για τις μεταφορές και αποθέσεις των υλικών αποψίλωσης από το χώρο εργασιών σε χώρο κατάλληλο κατόπιν εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας ή και των αρμοδίων Αρχών. Κάθε μελέτη, έρευνα, εργασία, μέτρο, ενέργεια και εν γένει δραστηριότητα που δεν κατονομάζεται ρητά και απαιτείται για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κάθε οικονομική υποχρέωση που απορρέει από τους όρους και υποχρεώσεις της σύμβασης. Ότι άλλο απαιτείται από τη σύμβαση για την άρτια, εμπρόθεσμη, ασφαλή και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης εκτέλεσης των εργασιών, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά ότι βαρύνει τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου με την παράδοση του συνόλου των υπηρεσιών μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

-- 5 of 7 --

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής:  0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.  Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η δαπάνη θα βαρύνει Κ.Α.: 2022ΝΠ41700047 (Κωδικός ΟΠΣ 5200193) της ΣΑΝΠ 417, του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023-2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ο ανάδοχος κατέθεσε το με αρ. συμβολαίου 2080870207 /2-5-23 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ERGO ΑΣΦΑΛ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, το οποίο παρέχει στην εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΠΕ κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν θα προκύψει από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει και την εργοδοτική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του Α.Κ. για τις πέραν του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό e-180844 /22-06-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 1.252,50 € , του ΤΜΕΔΕ . Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 2. Εφόσον δεν παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

-- 6 of 7 --

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 10ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με αρ. 4/2017 Διακήρυξης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα. Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά της Λάρισας. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Για την εταιρεία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ Ε.Π.Ε.» ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΟΥΒΛΗ

-- 7 of 7 --