Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών ή Τεχνικών Εργασιών με διαγωνισμό #594 #223635

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» στο έργο In-MedTouR που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V/A «GREECE - ITALY (EL-IT) 2014- 2020» με αρ. διακ. 9/2018 Σήμερα στην Πάτρα, στις 30/01/2019, συμβάλλονται Α. Ο καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (η Αναθέτουσα Αρχή) και Β. Η εταιρεία ΓΙΟΡ ΑΙΝΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. «YOUR IDEAS ΕΠΕ», Δ/νση Λεωφόρος Μεσογείων 10, ΤΚ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 999962336, ΔΟΥ ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ ΑΜ156430 (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμβασης Σύμφωνα με: 1) την υπ’ αριθμ. 578/14-01-2019 Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών με ΑΔΑΜ: 19AWRD004346219 και ΑΔΑ: ΨΞΤΒ469Β7Θ-Μ67 2) την από 55676/24-10-2018 προσφορά της εταιρείας ΓΙΟΡ ΑΙΝΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. «YOUR IDEAS ΕΠΕ» εκ των συμβαλλόμενων και 3) την υπ’ αριθμ. 48927/28-09-2018 Διακήρυξη με ΑΔΑ: 621Λ469Β7Θ-ΔΞΜ και ΑΔΑΜ:18PROC003762017 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών ο Α εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την παρεχόμενη υπηρεσία του Τμήματος 2: «Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος» στα πλαίσια του Έργου In-MedTouR (Καινοτόμα Στρατηγική για τον Ιατρικό Τουρισμό) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V/A «GREECE - ITALY (EL-IT) 2014- 2020», με κωδικό MIS 5003763 που χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους.

-- 1 of 8 --

2 ΑΡΘΡΟ 2. Συμβατικό Τίμημα Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 28.548,39 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 35.400,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ανάλυση Παραδοτέων: Πακέτο Εργασίας: 2 Information and Publicity Υλοποίηση εφαρμογής για κινητές συσκευές που θα παρέχει πρόσβαση στο σύστημα και στην ιστοσελίδα του έργου. (εντάσσεται στο πακέτο εργασίας του έργου In-MedTouR: 2.4.4 Project Website (WCAG2.0, AA)) 1.300€ Παραδοτέα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές που θα παρέχει πρόσβαση στο σύστημα και στην ιστοσελίδα του έργου. Ημερομηνία παράδοσης εφαρμογής για κινητές συσκευές: 31/12/2019 1300€ Πακέτο Εργασίας: 4 Innovation and Institutional Strengthening Σύνταξη προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator. (εντάσσεται στο πακέτο εργασίας του έργου In-MedTouR: 4.4.3 Creation of e-Tour Facilitator) 21.700€ Παραδοτέο: Συγγραφή 1 έκθεσης προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator. Ημερομηνία παράδοσης αρχικής έκθεσης προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator: 31/01/2019 5700€ Ημερομηνία παράδοσης ενδιάμεσης έκθεσης προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator: 31/03/2019 8000€ Ημερομηνία παράδοσης τελικής έκθεσης προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator: 31/05/2019 8000€ Σύνταξη προδιαγραφών του υποσυστήματος συστάσεων που θα παρέχει προτάσεις για προϊόντα Ιατρικού Τουρισμού σε χρήστες ανάλογα με το προφίλ τους. (εντάσσεται στο πακέτο εργασίας του έργου In-MedTouR: 4.4.4 Common ICT based Promotion Tools) 6.000€ Παραδοτέο: Συγγραφή 1 έκθεσης προδιαγραφών του υποσυστήματος συστάσεων. Ημερομηνία παράδοσης αρχικής έκθεσης προδιαγραφών του υποσυστήματος συστάσεων: 30/09/2019 3000€ Ημερομηνία παράδοσης τελικής έκθεσης προδιαγραφών του υποσυστήματος συστάσεων: 30/11/2019 3000€ Πακέτο Εργασίας: 5 Sustainability and Project Evaluation Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα ICT-based Promotion Tools. (εντάσσεται στο πακέτο εργασίας του έργου In-MedTouR: 5.4.3 Development of educational material & vocational training) 4.000€ Παραδοτέα: Εκπαιδευτικό υλικό για τα ICT-based Promotion Tools. Ημερομηνία παράδοσης αρχικής έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού για τα ICT-based Promotion Tools: 31/12/2019 2000€

-- 2 of 8 --

3 Ημερομηνία παράδοσης τελικής έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού για τα ICT-based Promotion Tools: 28/02/2020 2000€ Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του υποσυστήματος συστάσεων που θα παρέχει προτάσεις για προϊόντα Ιατρικού Τουρισμού σε χρήστες ανάλογα με το προφίλ τους. (εντάσσεται στο πακέτο εργασίας του έργου In-MedTouR: 5.4.5 Project Evaluation) 2.400€ Παραδοτέο: Συγγραφή 1 έκθεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του υποσυστήματος συστάσεων που θα παρέχει προτάσεις για προϊόντα Ιατρικού Τουρισμού σε χρήστες ανάλογα με το προφίλ τους. Ημερομηνία παράδοσης έκθεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του υποσυστήματος συστάσεων που θα παρέχει προτάσεις για προϊόντα Ιατρικού Τουρισμού σε χρήστες ανάλογα με το προφίλ τους: 31/03/2020 2400€ ΑΡΘΡΟ 3. Προβλεπόμενες εγγυήσεις Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών την υπ’ αριθμ. e – 39912 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1.427,42 € του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, με διάρκεια ισχύος δυο (2) μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης της σχετικής παρεχόμενης υπηρεσίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας και εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. Οι ως άνω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής-Κρατήσεις Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων, εντός 30 ημερών από την εκάστοτε παράδοση, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κάτωθι κρατήσεις:

-- 3 of 8 --

4 α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, εφόσον ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147), άρθρο 36 παρ. 6, με την έκδοση της προβλεπόμενης Απόφασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. ΑΡΘΡΟ 5. Τόπος- Χρόνος Παράδοσης Παραδοτέων Η παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την παραλαβή του από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με ευθύνη του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα. για το ΤΜΗΜΑ 2: Πακέτο Εργασίας (Del.) Παραδοτέο Ημερομηνία Παράδοσης Πακέτο Εργασίας 2 (2.4.4) Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές 31/12/2019 Πακέτο Εργασίας 4 (4.4.3) Αρχική έκδοση της έκθεσης προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator 31/01/2019 Ενδιάμεση έκδοση της έκθεσης προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator 31/03/2019 Τελική έκδοση της έκθεσης προδιαγραφών του συστήματος e-Tour Facilitator 31/05/2019 Πακέτο Εργασίας 4 (4.4.4) Αρχική έκθεση προδιαγραφών του υποσυστήματος συστάσεων 30/09/2019 Τελική έκθεση προδιαγραφών του υποσυστήματος συστάσεων 30/11/2019 Πακέτο Εργασίας 5 (5.4.3) Αρχική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού για τα ICT- based Promotion Tools 31/12/2019 Τελική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού για τα ICT- based Promotion Tools 28/02/2020 Πακέτο Εργασίας 5 (5.4.5) Έκθεση αξιολόγηση της λειτουργίας του υποσυστήματος συστάσεων 31/03/2020

-- 4 of 8 --

5 Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/2 αυτού και πάντα κατόπιν γραπτής έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της μεταφοράς του εξοπλισμού. Ο παρεχόμενος εξοπλισμός ασφαλίζεται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι την οριστική παραλαβή του. ΑΡΘΡΟ 6. Ποινική ρήτρα για εκπρόθεσμη παράδοση Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το ένα τοις εκατό (1%) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας του προς παράδοση εξοπλισμού. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών, χωρίς συμμόρφωση του Αναδόχου θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης. ΑΡΘΡΟ 7. Χρονική Διάρκεια Έργου Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως το μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης των παραδοτέων, όπως αυτός ορίζεται στον ανωτέρω Πίνακα. Η διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση οποιουδήποτε των συμβαλλόμενων, το ανώτερο μέχρι του 1/2 αυτού και πάντα κατόπιν γραπτής έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Αν το Έργο δεν εκτελεστεί στις τασσόμενες χρονικά προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση του ή επιμέρους δραστηριοτήτων του καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους ανώτερης βίας, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύονται. ΑΡΘΡΟ 8. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή Έργου Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

-- 5 of 8 --

6 ΑΡΘΡΟ 9. Εκχώρηση της Σύμβασης Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής του αμοιβής. ΑΡΘΡΟ 10. Εκτελωνισμός-Φόροι-Δασμοί Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 11. Τροποποίηση της σύμβασης Η τροποποίηση συμβατικού όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, μόνο όταν η δυνατότητα και το περιεχόμενο της τροποποίησης του συγκεκριμένου όρου προβλέπεται ρητά στην Σύμβαση και/ή στα λοιπά τεύχη ή αφορά επουσιώδη όρο και δικαιολογείται αντικειμενικά, ενόψει συγκεκριμένων περιπτώσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση συμβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το συμβατικό αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. ΑΡΘΡΟ 12. Λόγοι ανωτέρας βίας – Αναστολή της Σύμβασης Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, η οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός δέκα (10) ημερών, από την λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα ενδεικνύμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής και την ομαλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλλαν την αναστολή της. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλλαν την αναστολή της, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η σύμβαση ενεργοποιείται αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

-- 6 of 8 --

7 Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της σύμβασης. Μετά την ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή η σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνο που υπολειπόταν κατά χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 13. Καταγγελία της Σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την καταγγελία λύεται η σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου περί λύσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14. Λύση της Σύμβασης Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περουσιακών στοιχείων. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της αναθέτουσας αρχής: 1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του. 3.- Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγάθα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, βεβαιώνει την αξία των ήδη υπό προμήθεια υλικών – κατά τον χρόνο λύσης της σύμβασης – μέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Η καταβολή προς τον Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη και στη σύμβαση περί εκπτώσεως του Αναδόχου και στις ποινικές ρήτρες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαιτησία Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια.

-- 7 of 8 --

8 Αναπόσπαστα μέρη των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν: α) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και β) οι γενικοί και ειδικοί όροι της υπ’ αριθμ. 9/2018 Διακήρυξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» στο έργο In-MedTouR που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V/A «GREECE - ITALY (EL-IT) 2014- 2020». Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δυο (2) νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και εκ των οποίων το ένα (1) κατατέθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο το παρέλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Δημοσθένης Πολύζος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ανάπτυξης και Έρευνας Για την εταιρεία ΓΙΟΡ ΑΙΝΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ

-- 8 of 8 --