ΣΥΜΒ/ΠΡ/30/2025 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.». CPV: 15981000-8

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 13 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 31 Μαρτίου του έτους 2025, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: (1) Αφενός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Σ.Θ.» (εφεξής «ΟΑΣΘ»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αλ. Παπαναστασίου 90, τελεί σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4482/2017 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/25.7.2017) όπως αυτός τροποποιήθηκε αρχικά με τη διάταξη του άρθρου 41 του Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ 190Α/30.11.2019) στη συνέχεια με το άρθρο 119 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α΄241/23.12.2022), κατόπιν με το άρθρο 32 του Ν. 5058/2023 (ΦΕΚ 170Α/23.10.2023) και ακολούθως με το άρθρο 41 του Ν. 5160/2024 (ΦΕΚ 195Α/27.11.2024), με ΑΦΜ 091274700, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ταγγίρη Κωνσταντίνο δυνάμει της 13/θέμα 1/29.8.2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. (2) Αφετέρου ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «RAINBOW WATERS» εφεξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 099328240, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 003876001000, που εδρεύει στην οδό Τατοΐου 63, Τ.Κ. 13677 με στοιχεία επικοινωνίας: 2310782400 και e-mail: p.mpitzani@rainbowwaters.gr, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την κα. ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ για την υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με το από 05.12.2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Εταίρων της εταιρείας ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: Α. Ο Ο.Α.Σ.Θ. προσέφυγε με την με αριθ. ΠΡ/30/2025 πρόσκληση, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.», με ΑΔΑΜ 25PROC016435234 και ΑΔΑ 68Β346ΜΨ84-ΕΩΛ, με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον Ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης. H εκτιμώμενη αξία της προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Ευρώ #18.490,00 # €, χωρίς ΦΠΑ. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 15981000-8. Β. Τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης: - Το άρθρο 2 της A-42658/4048/04.09.2009 (ΦΕΚ 1931/B) - Το Νόμο 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 41 του Ν 4640/2019 (Α΄ 190), το άρθρο 119 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ 241Α/23-12-2022), το άρθρο 32 του Ν. 5058/2023 (ΦΕΚ 170Α/23-10-2023) και το άρθρο 41 του Ν. 5160/2024 (ΦΕΚ 195Α/27-11-2024), και ως ισχύει. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒ/ΠΡ/30/2025 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» CPV: 15981000-8

-- 1 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 2 από 13 - Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/2014), ως ισχύει, - Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), - Το με αριθμ. πρωτ. 5595/25.08.2023 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 22.08.2023, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. - Την υπ’ αριθ. 13/θέμα 1/29.8.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.». - Τη με αριθμό 2/45136/0026/1.6.2017 εγκύκλιο του Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - Το ΦΕΚ Β’ 143/22-01-2025, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2025. - Το υπ΄ αριθ. πρωτ. προμηθειών 82/2025 πρωτογενές ΑΥ2025/1 αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016323866, εγκεκριμένο με την υπ’ αριθ. πρωτ. 98 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 90ΦΠ46ΜΨ84-ΡΤΣ και με ΑΔΑΜ: 25REQ016323933. - Την με αριθ. πρωτ. 2124/11.03.2025 ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. ΠΡ/30/2025 πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.». - Την υπ’ αριθ. 2667/27.03.2025 Απόφαση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ., η οποία εγκρίνει το με αριθμό πρωτ. 2646/27.03.2025 Ενιαίο Πρακτικού της Επιτροπής για τον Έλεγχο Δικαιολογητικών συμμετοχής και Αξιολόγησης προσφοράς, στο πλαίσιο της Απευθείας ανάθεσης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» με αριθμό πρόσκλησης ΠΡ/30/2025 και κηρύσσει τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «RAINBOW WATERS» ως Ανάδοχο της σύμβασης, με συνολική συμβατική αξία δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (18.490,00 €) πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια 4.300 φιαλών εμφιαλωμένου νερού 19 lit. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» με τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. ΠΡ/30/2025 Πρόσκληση με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, στα έγγραφα της σύμβασης και στην προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν ενιαίο, αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η προμήθεια της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας. 1.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι συμβατικές ποσότητες δύναται να μειωθούν έως 30%, λόγω ενδεχόμενης μεταβολής των συνθηκών, χωρίς να δημιουργηθεί πρόσθετη επιβάρυνση

-- 2 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 3 από 13 για τον Ο.Α.Σ.Θ. και χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης για τον Ανάδοχο (δικαίωμα προαίρεσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης). ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης καθορίζεται από την σύναψη ήτοι από 31.03.2025 έως και την 31.12.2025. 2.2 Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ. με τμηματικές παραδόσεις, εντός της διάρκειας της σύμβασης σε συνεννόηση με την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. 2.3 Παρέχεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει μονομερώς τη Σύμβαση, μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης (τμηματικές παραδόσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.1 Το συνολικό τίμημα και η αμοιβή του Αναδόχου για την προμήθεια της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα (#18.490,00#€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 3.2 Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απώλεια ή καταστροφή φιαλών με υπαιτιότητα του Οργανισμού θα υπάρχει αντίστοιχα χρέωση του κατά τέσσερα (4) Ευρώ εκάστη. 3.3 Θα παρέχονται δωρεάν από τον Ανάδοχο θερμοψύκτες, υπό μορφή χρησιδανείου ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού. 3.3 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Η πληρωμή των τιμολογίων, που θα εκδίδονται στη διάρκεια του μήνα, θα γίνεται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), τμήμα Λογιστηρίου την 15η του μεθεπόμενου μήνα και αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον το περιεχόμενο αυτών συμφωνεί με το πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατ’ άρθρ. 221 παρ.11 περ.β ν. 441/2016. 4.2 Ο Ανάδοχος προσκομίζει εγκαίρως τα απαιτούμενα παραστατικά και δικαιολογητικά στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. Η Δ/νση συναινεί και στην συνέχεια αποστέλλει στην Δ.Ο.Υ. τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή. Συγκεκριμένα για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα εξής : 4.2.1 Πρωτότυπα Τιμολόγια επ’ ονόματι του Ο.Α.Σ.Θ. 4.2.2 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ 4.2.3 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ 4.2.4 Πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής. 4.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παράδοση των

-- 3 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 4 από 13 ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών για την πληρωμή του Αναδόχου διενεργούνται με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 4446/2016 και την σχετική με αριθ. 2/45136/0026/1.6.2017 εγκύκλιο του Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με κάθε πληρωμή, θα γίνεται η τυχόν προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογη παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 4.4 Ο Ανάδοχος εκδίδει τα τιμολόγια σύμφωνα με τα άρθρα 151 κι επόμενα του Ν. 4601/2019. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι 1039.E00883.0001 και στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνει τον ΑΔΑ 90ΦΠ46ΜΨ84-ΡΤΣ Ανάληψης Υποχρέωσης. 4.5 Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 περ. β. του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά την εκάστοτε ζητούμενη ποσότητα του συμβατικού είδους στα αμαξοστάσια Φοίνικα, Σταυρούπολης και στα Σταθμαρχεία και Σταθμούς Μετεπιβίβασης του Ο.Α.Σ.Θ., με τμηματικές παραδόσεις και σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, την προσφορά του Αναδόχου και το παράρτημα των τεχνικών απαιτήσεων. 5.2 Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ και σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Ο εφοδιασμός του Ο.Α.Σ.Θ. με τις αναγκαίες ποσότητες των ειδών θα γίνεται από τον Ανάδοχο τακτικά και έγκαιρα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραγγελία της Υπηρεσίας, πάντοτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών, και από τις 07:00 έως 14:00. 5.3 Η παραλαβή θα γίνεται από την ορίζουσα για τον έλεγχο αυτό Επιτροπή παραλαβής, η οποία θα πιστοποιεί την ποσότητα των παραδοθέντων. Μετά τον έλεγχο οι ποσότητες καταχωρούνται στην Αποθήκη. 5.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

-- 4 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 5 από 13 5.5 Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 5.6 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 5.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6.1 Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, εντός τριάντα (30) ημερών από την κάθε τμηματική παραλαβή, οφείλει να συντάξει πρωτόκολλο με το οποίο: είτε (α) παραλαμβάνει το υλικό είτε (β) παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης είτε (γ) απορρίπτει το υλικό. Το ως άνω πρωτόκολλο κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 6.2 Ως προς την παραλαβή των υλικών ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρ.208 του ν. 4412/2016. 6.3 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχό τους, στη βάση των όρων της Πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζει η σύμβαση και της προσφοράς της Αναδόχου. Το κόστος της διενέργειας των ως άνω δυνητικών ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο και οι έλεγχοι θα γίνονται από εργαστήριο κοινής αποδοχής (στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.). 6.4 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 6.5 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει την προμήθεια που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 6.6 Η επιστροφή των απορριφθέντων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

-- 5 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 6 από 13 ΑΡΘΡΟ 7: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Ο.Α.Σ.Θ., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτελούμενη προμήθεια. 7.2 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της. 7.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για τη Γενική Προστασία Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 και Ν. 4624/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί ̟ προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διαθέτει και εφαρμόζει ο Ο.Α.Σ.Θ., για τα οποία ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 8:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.1 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση του Ο.Α.Σ.Θ. ΑΡΘΡΟ 9: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α. η σύμβαση θα έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, β. ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία σύναψης σύμβασης, γ. η Σύμβαση δεν θα έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, δ. ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ε. ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος

-- 6 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 7 από 13 ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στ. ο Ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 10.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης β) αν δεν εκπληρώσει προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, γ) εφόσον δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, δ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 10.2 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 10.3 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016.Οι ανάλογες κυρώσεις επιβάλλονται και σε περίπτωση καταγγελίας κατά το άρθρο 10 της παρούσης (ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ). Επιπλέον, σε βάρος του Αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 10.4 Σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται τις βάρος τους προβλεπόμενες στην § 2 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 ποινικές ρήτρες. 10.5 Αν η προμήθεια φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 207 του ν. 4412/2016. 10.6 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 10.7 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

-- 7 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 8 από 13 ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11.1 Για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι της παρούσας Σύμβασης, γ) οι όροι της Πρόσκλησης του διαγωνισμού και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216). 11.2 Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας Σύμβασης κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση παράνομος, άκυρος ή καταχρηστικός, τούτο δεν θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσας Σύμβασης. 11.3 Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 11.4 Η κοινοποίηση εγγράφων από τον Ο.Α.Σ.Θ. θα γίνεται στην ταχυδρομική ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει ο Ανάδοχος στην παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Οι Συμβαλλόμενοι Για τον Ο.Α.Σ.Θ. Για τον Ανάδοχο ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε.

-- 8 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 9 από 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 1 25030146 15981000-8 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 19 Lit ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.000,00 4,30€ ΦΙΑΛ. 12.900,00 € 2 25030146 15981000-8 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 19 Lit ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 1.300,00 4,30€ ΦΙΑΛ. 5.590,00 € ΣΥΝΟΛΟ: 4.300,00 18.490,00 € Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε φιάλη θα φέρει στέρεα κολλημένη ταινία ή ανεξίτηλη επιγραφή στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς: • Ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης εμφιαλώσεως και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου. • Η πηγή προέλευσης του νερού και ο τόπος εκμετάλλευσης της πηγής. • Επίσημη φυσική και χημική ανάλυση του νερού που θα στηρίζεται στο μέσον όρο των αποτελεσμάτων των τεσσάρων εποχιακών εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου, εγκεκριμένη από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. • Τυχόν εφαρμοζόμενη επεξεργασία καθαρισμού και απολύμανσης: α. Τον διαχωρισμό ενώσεων σιδήρου, μαγγανίου και θείου, καθώς και αρσενικού από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά, μέσω κατεργασίας με αέρα εμπλουτισμένο με όζον και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της σύστασης αυτού του νερού, όσον αφορά στα φυσικά συστατικά του, στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του εφόσον: 1. η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80). 2. η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους. β. Τον διαχωρισμό των ανεπιθύμητων συστατικών εκτός όσων αναφέρονται στο (α) και (β) της παρ.1, του αρ. 4 της Απόφασης Υ2/ΟΙΚ.329 (ΦΕΚ 114/Β’/12-2-1998) και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της σύστασης αυτού του νερού, όσον αφορά στα φυσικά συστατικά στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του εφόσον: 1. η κατεργασία ανταποκρίνεται της όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80). 2. η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους. • Η ποσότητα (όγκος).

-- 9 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 10 από 13 • Η ημερομηνία εμφιάλωσης ή ο κωδικός αριθμός παραγωγής. • Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (μέρα/μήνας/χρόνος). • Υπόδειξη διατήρησης σε σκιερό και δροσερό μέρος (το πολύ σε θερμοκρασία έως 18°C). • Ειδικά ο περιέκτης (φιάλη) θα πρέπει να φέρει ευκρινώς και τα εξής: 1. Ένδειξη ότι είναι κατάλληλος για τρόφιμα. 2. Το ειδικό σύμβολο που δηλώνει τον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ • Το παρεχόμενο νερό στις φιάλες θα είναι φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό πηγής ή επιτραπέζιο νερό χωρίς πρόσθετες χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα περιέχεται σε διαφανείς, λείες φιάλες από πλαστικό υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι θερμοψύκτες θα τροφοδοτούνται από επιστρεφόμενους περιέκτες - φιάλες όγκου τουλάχιστον ίσου με 18,9 It και δυνατότητα παροχής κρύου – ζεστού νερού ή κρύου -θερμοκρασίας περιβάλλοντος νερού, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Ενδεικτικά στον Οργανισμό υπάρχουν 18 ψύκτες ζεστού-κρύου και 47 ψύκτες θερμοκρασίας περιβάλλοντος-κρύου. Ενδεχομένως οι ανάγκες να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις. • Οι θερμοψύκτες θα παρέχονται δωρεάν από την Ανάδοχο εταιρεία υπό μορφή χρησιδανείου. Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ • Οι θερμοψύκτες και ειδικά ο κάδος τους θα συντηρούνται, θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται υγειονομικά ανά εξάμηνο για τη διασφάλιση της ποιότητας υγιεινής του παρεχόμενου νερού. Η συντήρηση και η απολύμανση θα γίνεται από τον Προμηθευτή χωρίς δαπάνη για τον Οργανισμό και θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας σχετικό πρωτόκολλο μετά το πέρας της εργασίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη και κάθε άλλη παροχή εν γένει για την αποκατάσταση βλαβών και κάθε είδους φθορά των διατιθέμενων θερμοψυκτών χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Εταιρεία. • Οι περιέκτες - φιάλες και το εμφιαλωμένο σε αυτές νερό θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τον προμηθευτή των αντίστοιχων θερμοψυκτών ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει χωρίς δαπάνες για την Εταιρεία την αποκομιδή, καθαρισμό, επιστροφή και ανακύκλωση των κενών περιεκτών - φιαλών. • Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται ρητά: 1. Η αφαίρεση του πώματος των φιαλών. Οι φιάλες χωρίς πώμα ή με το πώμα να έχει υποστεί επέμβαση, δεν θα γίνονται δεκτές από την Εταιρεία και θα θεωρούνται ως καταστραφείσες. 2. Η έκθεση των φιαλών (γεμάτων ή κενών) στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και η αποθήκευσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι φιάλες με αλλοιώσεις οφειλόμενες στις προαναφερθείσες συνθήκες, δε θα γίνονται δεκτές από την Εταιρεία και θα θεωρούνται ότι καταστράφηκαν.

-- 10 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 11 από 13 • Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απώλεια ή καταστροφή φιαλών με υπαιτιότητα του Οργανισμού θα υπάρχει αντίστοιχα χρέωση του κατά τέσσερα (4) Ευρώ εκάστη. Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ • Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού τις ποσότητες του εμφιαλωμένου νερού και τους θερμοψύκτες και συγκεκριμένα σε χώρους που θα του υποδειχθούν από τον Ο.Α.Σ.Θ. • Στην κάθε συσκευασία υποχρεωτικά να αναγράφεται η ημερομηνία εμφιάλωσης και λήξης (Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ), η χημική σύσταση του προϊόντος και η εγγύηση του. • Οι φιάλες με το νερό θα παραδίδονται αμέσως μετά την εμφιάλωση και κατόπιν παραγγελίας από τον εκπρόσωπο που θα έχει ορίσει ο Οργανισμός. • Ρητά θα συμφωνηθεί ότι η χρήση των παραπάνω θερμοψυκτικών μηχανημάτων θα γίνεται αποκλειστικά στις διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από τον Ο.Α.ΣΘ, αποκλειόμενης της μεταφοράς τους σε άλλο χώρο ή παραχώρησής τους σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή. • Οι θερμοψύκτες θα τοποθετούνται από τον Προμηθευτή χωρίς δαπάνη για την Εταιρεία. • Ο Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα στην Υ.Π.Π.Ε.Κ.

-- 11 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 12 από 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δηλώνω/ούμε υπεύθυνα ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και δεσμεύομαι/όμαστε ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ειδικότερα ότι: 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την

-- 12 of 13 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 13 από 13 εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. Υπογραφή/Σφραγίδα

-- 13 of 13 --