ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «Σύναψη σύμβασης υποστήριξης του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ για ένα έτος από 19-12-2025 έως και 18-12-2026»

ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΗ Ο ΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ Υ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203284,-264,-214,-282 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 284,-264,-214,-282 E-mail: epimelitia@aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, 03/12/2025 Αρ. Πρωτ.: 21425 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α) To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), που έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 με Α.Φ.Μ.: 090015218, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα-Ελένη Γαλανάκη και β) Η ατομική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ», καλούμενη εφεξής Ανάδοχος, που έχει έδρα επί της οδού Πυθέου 12, ΤΚ 11743, στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 128622510 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ντάφλο Ειρηναίο, συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αφού έλαβε υπόψη του: 1. Την με αρ. πρωτ. 18933/30-10-2025 Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 25REQ017833519), για την πραγματοποίηση του αιτήματος με αντικείμενο την «Σύναψη σύμβασης υποστήριξης του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ για ένα έτος από 19-12-2025 έως και 18-12-2026», προϋπολογισμού ποσού μέχρι 29.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 2. Την με αρ. πρωτ. 88275/Β9/Φ33/708/17-07-2025 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ένταξης της Πράξης «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025-2026)» με Κωδικό ΟΠΣ 5226400 στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ - ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2021-2025» (ΑΔΑ : 9ΨΘ346ΝΚΠΔ-06Μ, ΑΔΑΜ : 25REQ017833654). 3. Την με αρ. πρωτ. 3111/08-08-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025- 2026)» στη ΣΑΝΑ 346 με ενάριθμο 2025ΝΑ34600077 και MIS 5225814 (ΑΔΑ : 9ΓΥ1Η-33Μ). Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 1/12

-- 1 of 12 --

4. Την με αρ. πρωτ. 18959/31-10-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 25PROC017843296) με αντικείμενο την «Σύναψη σύμβασης υποστήριξης του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ για ένα έτος από 19-12-2025 έως και 18-12-2026» και προϋπολογισμό ύψους 29.838,71 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 9322.20 «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025- 2026) (αρ. έργου 2025ΝΑ34600077)» (CPV: 50312000-5 - Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών) του προϋπολογισμού εξόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2026 και συγκεκριμένα του υποέργου 4 του έργου «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025-2026)» με ενάριθμο 2025ΝΑ34600077 και MIS 5226400. 5. Την με αρ. πρωτ. 19635/07-11-2025 προσφορά εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ. 6. Την με αρ. πρωτ. 21232/01-12-2025 Απόφαση Πρύτανη, με ΑΔΑΜ: 25AWRD018049438 και ΑΔΑ: 9ΠΛΡ469Β4Μ-Τ0Κ με αντικείμενο την ανάθεση της πραγματοποίησης της ανωτέρω δαπάνης στην ατομική επιχείρηση ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ στο ποσό της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι στο ποσό των 29.838,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και 37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 9322.20 «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025- 2026) (αρ. έργου 2025ΝΑ34600077)» (CPV: 50312000-5 - Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών) του προϋπολογισμού εξόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2026 και συγκεκριμένα του υποέργου 4 του έργου «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025-2026)» με ενάριθμο 2025ΝΑ34600077 και MIS 5226400. Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την υποστήριξη του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ από 19/12/2025 έως 18/12/2026, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στους όρους του παρόντος. ΟΡΟΣ 1ος: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Αντικείμενο του παρόντος, είναι η υποστήριξη του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ από 19/12/2025 έως 18/12/2026. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την Σύναψη σύμβασης υποστήριξης του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ. Τα καθήκοντα του αναδόχου που αναλαμβάνει την υποστήριξη του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ είναι τα παρακάτω: Είδος εργασίας: Επισκευές υπολογιστών και περιφερειακών τους, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λειτουργικού Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 2/12

-- 2 of 12 --

συστήματος των υπολογιστών, ρυθμίσεις δικτύου στις θέσεις εργασίας του ΟΠΑ και οποιουδήποτε είδους υποστήριξη (support) στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Συντήρηση υλικού Περιλαμβάνει ότι αφορά το υλικό (Hardware) υπολογιστή (τροφοδοτικά, δίσκους, μνήμες κ.λπ) καθώς και των περιφερειακών αυτών, ως κάτωθι: • Συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών (οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές εικόνας κ.λπ) του Πανεπιστημίου. • Διάγνωση βλάβης, επισκευή, αντικατάσταση υλικού (που το παρέχει το Πανεπιστήμιο), όπου κρίνεται απαραίτητο. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί στο χώρο του χρήστη, μεταφορά στο Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπου θα γίνει αποκατάσταση της βλάβης, έλεγχος καλής λειτουργίας και στη συνέχεια επανατοποθέτηση στο χώρο του χρήστη. • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας καθώς και επαναφορά δεδομένων από προβληματικά αποθηκευτικά μέσα. Β. Συντήρηση Λογισμικού (Software) Περιλαμβάνει ότι αφορά τα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές των υπολογιστών. (π.χ. εγκατάσταση ή αναβάθμιση των Windows, Ms-Office, SPSS κ.λπ). Επίσης, • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows), εφαρμογών (π.χ. Office) σε νέους υπολογιστές, παραμετροποίηση αυτών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και στη συνέχεια τοποθέτηση και σύνδεση στο χώρο του. Εάν ο υπολογιστής αντικαθιστά παλαιότερο, ασφαλή μεταφορά των δεδομένων στο νέο υπολογιστή. • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη στα μέλη του Πανεπιστημίου κατά τις ημέρες και ώρες που ο τεχνικός της εταιρείας θα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο. Τέλος όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο, με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου 8ώρες καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες. ΟΡΟΣ 2ος: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Το παρόν συμφωνητικό έχει διάρκεια από 19/12/2025 έως 18/12/2026. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους αποφασίσει να διακόψει το παρόν συμφωνητικό, μπορεί να το κάνει με έγγραφη 2μηνη προειδοποίηση προς το άλλο μέρος. ΟΡΟΣ 3ος: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το συνολικό τίμημα του Συμφωνητικού, ανέρχεται στο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, εικοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (29.838,71€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 9322.20 «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025-2026) (αρ. έργου 2025ΝΑ34600077)» (CPV: 50312000-5 - Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών) του προϋπολογισμού εξόδων του Προγράμματος Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 3/12

-- 3 of 12 --

Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2026 και συγκεκριμένα του υποέργου 4 του έργου «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ (2025- 2026)» με ενάριθμο 2025ΝΑ34600077 και MIS 5226400. Η πληρωμή του 100% του συμβατικού τιμήματος θα γίνει τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή, συνολικά και κατόπιν υπογραφής σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης συνοδευόμενο από τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές για όλη την διάρκεια του παρόντος. Η πληρωμή θα γίνεται, μετά από βεβαίωση του υπευθύνου για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του Αναδόχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Από το τιμολόγιο του αναδόχου, θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Το ΟΠΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Το ΟΠΑ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύμφωνα με την υπ' αρ. 52445ΕΞ/04-04-2023 ΚΥΑ με θέμα "Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς" (Β' 2385/12-04-2023) και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β' 3061/09-05-2023, προβλέπεται ότι για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων των ν. 3978/2011, ν. 4412/2016 και ν. 4413/2016 που συνάπτονται και εκτελούνται από το ΟΠΑ, υποβάλλονται υποχρεωτικά Ηλεκτρονικά Τιμολόγια από τους αντισυμβαλλόμενους οικονομικούς φορείς όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκκινούν μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2023. Σχετική και η υπό στοιχεία οικ. 78366ΕΞ/19-05-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) του ΓΛΚ. Καθώς η διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ξεκινά μετά τις 12/09/2023, η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου. Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 1020.Ε00297.0001. Στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου1: «ο κωδικοποιημένος Ενάριθμος» 2025ΝΑ34600077 και είδος Προϋπολογισμού 2: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου, θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 1 Πρβλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2, πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου» Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 4/12

-- 4 of 12 --

ΟΡΟΣ 4ος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος παρουσιάζονται στο παράρτημα Α΄. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 18933/30-10- 2025 Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 25REQ017833519), με την αρ. πρωτ. 19635/07-11-2025 τεχνικοοικονομική προσφορά του αναδόχου και σε συνδυασμό με τους όρους του με αρ. Υ.Σ. 1357/29-10-2025 υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Αλεξανδρή Γεώργιου, Προιστάμενου Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά στην σύναψη σύμβασης υποστήριξης του Υπολογιστικού Εξοπλισμού του ΟΠΑ από 19/12/2025 έως 18/12/2026 και την υπ’ αρ. πρωτ. 18959/31-10-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 25PROC017843296), τα οποία αποτελούν συμπληρωματικά του παρόντος συμφωνητικού συμβατά τεύχη. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος εκτός από την υποχρέωσή του για συμμόρφωση με την προσφορά του (τεχνική - οικονομική), οφείλει να παραδώσει τις υπό εκτέλεση εργασίες, σύμφωνα με τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκεινται δε αυτά σε έλεγχο και θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών του Πανεπιστημίου. ΟΡΟΣ 5ος: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το Συμφωνητικό ή μέρος αυτού ή τις εξ’ αυτού πηγάζουσες υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου. ΟΡΟΣ 6ος: ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να εκτελέσει τα αναφερόμενα στον πρώτο όρο του παρόντος, ακολουθώντας το σχετικό χρονοδιάγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να περατώσει τα αναφερόμενα στον πρώτο και τέταρτο όρο του παρόντος, μετά από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να εκτελέσει τις εργασίες. ΟΡΟΣ 7 ος: ΠΑΡΑΛΑΒΗ Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την πιστοποίηση εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής έχει ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου. Η πιστοποίηση πραγματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης και οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου κατά τα ρητώς οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 5/12

-- 5 of 12 --

ΟΡΟΣ 8 ος: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του παρόντος συμφωνητικού, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ’ όψιν του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που γίνονται από αυτές σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλο του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση του παρόντος συμφωνητικού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Πανεπιστημίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική και ασφαλιστική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών κλπ., και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος Συμφωνητικού. ΟΡΟΣ 9ος: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατά την κρίση του Πανεπιστημίου και με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν εκτέλεσε τις εργασίες μέσα στον συμβατικό και όπως αυτά αναφέρονται στον 1ο-και 4ο όρο του παρόντος. Εάν ο Ανάδοχος δεν φανεί συνεπής προς τα παραπάνω ή πλημμελώς εκτελεί τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η Σύμβασή του και αποστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή σύμβαση, όταν η σύμβαση δεν υπεγράφη ή οι εργασίες δεν παρεδόθησαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, καθώς και όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού εκ μέρους του Αναδόχου, παρέχει στο Πανεπιστήμιο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί καμία απαίτηση του Αναδόχου κατά του Πανεπιστημίου. Αναφορικά με τις επιβαλλόμενες στον έκπτωτο οικονομικό φορέα κυρώσεις, έχουν εφαρμογή τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 6/12

-- 6 of 12 --

ΟΡΟΣ 10ος: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το Πανεπιστήμιο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει σε βάρος του αναδόχου, εκτός των ως άνω αναφερόμενων ποινικών ρητρών, και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας σε περίπτωση καθυστέρησης, μετά από απόφαση του Πρύτανη. ΟΡΟΣ 11ος: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Πανεπιστήμιο τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΟΡΟΣ 12ος : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος, δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση των αναφερομένων στην Εντολή Πρύτανη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 7/12

-- 7 of 12 --

ΟΡΟΣ 13ος: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος συμφωνητικού που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν συμφωνητικό. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Για την επιχείρηση Η Αντιπρύτανις Οικονομικού «ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ» Προγραμματισμού και Υποδομών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νόμιμος Εκπρόσωπος Άννα-Ελένη Γαλανάκη Ντάφλος Ειρηναίος Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 8/12

-- 8 of 12 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2025 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), που έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 με Α.Φ.Μ.: 090015218, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα-Ελένη Γαλανάκη, καλούμενο εφεξής στο παρόν ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», και 2. Η ατομική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ», καλούμενη εφεξής Ανάδοχος, που έχει έδρα επί της οδού Πυθέου 12, ΤΚ 11743, στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 128622510 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ντάφλο Ειρηναίο, καλούμενη εφεξής στο παρόν ως «Εκτελών την Επεξεργασία». Λαμβάνοντας υπόψη ότι: Α. Το παρόν Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων (εφεξής «Συμφωνητικό») αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του υπ’αριθμ. 21425/03-12-2025 Συμφωνητικού που έχει συναφθεί μεταξύ των ανωτέρω μερών (εφεξής «Κύριο Συμφωνητικό»). Β. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Κύριου Συμφωνητικού, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να αποκαλύψει, να διαβιβάσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία πληροφορίες ή να αναθέτει την επεξεργασία στοιχείων που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»), με σκοπό την άρτια εκτέλεση του Κύριου Συμφωνητικού. Γ. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του διαβιβάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή συλλέγει για λογαριασμό του τελευταίου, προκειμένου να εκτελεσθεί επιτυχώς το Κύριο Συμφωνητικό. Στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία κατά την εκτέλεση του Κύριου Συμφωνητικού ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση (πράξη επεξεργασίας) σε δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στον υπολογιστικό εξοπλισμό που συντηρεί ως αντίκειμενο του Κύριου Συμφωνητικού. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι πάσης φύσεως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων ή και άλλων συναλλασσόμενων με το φορέα καθώς και όσα μπορεί να συμφωνήσουν μεταγενέστερα τα συμβαλλόμενα μέρη γραπτώς (εφεξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»). Κάθε τέτοια μεταγενέστερη συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού. 2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα ανωτέρω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς του Κύριου Συμφωνητικού, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και για όσο χρόνο διαρκεί το Κύριο Συμφωνητικό.. 3. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση του Κύριου Συμφωνητικού, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και εν συνεχεία να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 9/12

-- 9 of 12 --

4. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή γραπτής συναίνεσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ δυνάμει της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. 5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που του διαβιβάζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε ξεχωριστό αρχείο από άλλα τυχόν δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου. 6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία μεριμνά, καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω μέτρα πρέπει να εγγυώνται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε σχέση με το είδος των δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους υφιστάμενους κινδύνους καθώς και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τυγχάνουν τακτικής αξιολόγησης από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και δύναται να μεταβάλλονται, σε συνάρτηση με τεχνικές/ επιστημονικές/τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, ούτως ώστε το επίπεδο ασφαλείας να μη μειώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας. 7. Κατ’ απαίτηση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει σε αυτόν όλες τις πληροφορίες, διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να γνωρίζει ποια είναι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος και να μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο ασφαλείας που αυτά προσφέρουν, καθώς και τη συμβατότητα και επάρκειά τους υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να διατυπώσει ενστάσεις αναφορικά με συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, τα οποία ενδέχεται να θεωρεί ανεπαρκή, καθώς και να προτείνει εναλλακτικά μέτρα. 8. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι το προσωπικό του, ιδίως αν έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι άρτια εκπαιδευμένο και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εχέγγυα, προκειμένου ο Εκτελών την Επεξεργασία να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. Κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει στον πρώτο όλες τις πληροφορίες, διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερωθεί για τις ικανότητες και την αξιοπιστία του προσωπικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία κατά τα ανωτέρω. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να διατυπώσει αιτιολογημένες ενστάσεις για συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού, καθώς και να ζητεί να μην ανατίθενται καθήκοντα που συνδέονται με την εκτέλεση της παρούσας στα εν λόγω μέλη. 9. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου διαβιβάζονται και τίθενται σε επεξεργασία (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων»), υποβάλλει αίτηση απευθείας στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία δυνάμει της παρούσας, ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να διαβιβάσει το εν λόγω αίτημα αμελλητί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να εκτελέσει με ακρίβεια τις εντολές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δε δύναται αυτοβούλως να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ιδίως δεν επιτρέπεται να διορθώσει, να διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρά μόνο βάσει γραπτών εντολών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή αν το επιβάλει η εκτέλεση του Κύριου Συμφωνητικού ή η Υφιστάμενη Νομοθεσία. 10. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει το δικαίωμα, να διενεργεί επιθεωρήσεις οποτεδήποτε, ή να δίνει εντολή σε τρίτο, εκπρόσωπο του ή/και ελεγκτή, να τις διεξάγει για λογαριασμό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 10/12

-- 10 of 12 --

Αντίστοιχα, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πρόσβαση σε οποιοδήποτε χώρο διεξάγεται η επεξεργασία και να του παρέχει οτιδήποτε απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου. 11. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία επικαλείται την ύπαρξη εξωτερικών ελέγχων, εσωτερικών ή ανεξάρτητων επιθεωρήσεων, ή τη λήψη πιστοποιήσεων, προκειμένου να αποδείξει την επάρκεια των ληφθέντων από αυτόν τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, χορηγεί στον τελευταίο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που συνδέονται με τους εν λόγω ελέγχους ή τις επιθεωρήσεις ή τις πιστοποιήσεις. 12. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή και βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλει η Υφιστάμενη Νομοθεσία αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας απέναντι στα Υποκείμενα των Δικαιωμάτων, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή τρίτους. 13. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόλις λάβει γνώση ενδεχομένης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, ή αποκάλυψης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιασδήποτε ενδεχόμενης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά (εφεξής «Παραβίαση Δεδομένων»). Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να διερευνήσει την Παραβίαση Δεδομένων και να ενημερώσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπλέον, υποχρεούται, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποτρέψει περαιτέρω Παραβιάσεις Δεδομένων. Σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω πιθανής επίπτωσης για τα Υποκείμενα των Δεδομένων και για τα συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εάν αυτή συνδέεται με την Παραβίαση Δεδομένων ή αποτελεί συνέπεια της. Επιπλέον, υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε πληροφορία, την οποία διαθέτει, και την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με την Παραβίαση Δεδομένων. 14. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε εφικτή βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αναφορικά με την υποχρέωση του τελευταίου να πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές και τα Υποκείμενα των Δεδομένων σε περίπτωση Παραβίασης Ασφαλείας (υποχρέωση γνωστοποίησης και ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)· 15. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν πιστεύει ότι κάποια επεξεργασία δεδομένων στην οποία προβαίνει, ή θα προβεί, συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται, παράβαση της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 16. Μετά την ολοκλήρωση του Κύριου Συμφωνητικού ή όταν το ζητά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει, κατ’ επιλογήν του Υπευθύνου Επεξεργασίας, να επιστρέψει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του και όλα τα προϊόντα εργασίας και δεδομένα που παρήχθησαν, ή να τα διαγράψει σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, διαβιβάζοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής. 17. Ο Εκτελών την Επεξεργασία απαγορεύεται να αναθέσει με οποιοδήποτε τρόπο την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία ανέλαβε δυνάμει της παρούσας ή του Κύριου Συμφωνητικού, σε υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία (sub-processor) παρά μόνο εάν προ της εκκίνησης της ως άνω επεξεργασίας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: • Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει ενημερώσει εγγράφως και έχει λάβει τη ρητή ειδική συναίνεση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ενημέρωση οφείλει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της ταυτότητας του Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 11/12

-- 11 of 12 --

υπεργολάβου, τους σκοπούς και το εύρος της προτεινόμενης επεξεργασίας με σύμβαση υπεργολαβίας, καθώς και αν η επεξεργασία θα λάβει χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ. • Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει διασφαλίσει πως η ανατιθέμενη επεξεργασία από τον υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία είναι απολύτως συμβατή με την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. • Ο υπεργολάβος εκτελών την επεξεργασία έχει συμβατικώς αναλάβει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία αναφορικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες αναλαμβάνει ο τελευταίος έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δυνάμει του Κύριου Συμφωνητικού, ιδίως σε σχέση με την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. 18. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, εκ της ιδιότητας αυτής δεσμεύεται και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του επιβάλει η Υφιστάμενη Νομοθεσία. 19. Ρητά συμφωνείται πως ο Εκτελών την Επεξεργασία δε θα υπερβαίνει τα όρια των εντολών που του έχει αναθέσει ο Υπεύθυνος της Επεξεργασίας σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία καθορίσει, κατά παράβαση των όρων του Κύριου Συμφωνητικού και του παρόντος Παραρτήματος τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. 20. Τα Μέρη ρητά συμφωνούν πως ο Εκτελών την Επεξεργασία ευθύνεται πλήρως έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας για κάθε άμεση, έμμεση, υφιστάμενη, μελλοντική, θετική ή αποθετική ζημία του τελευταίου εξαιτίας της αθέτησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας. Ομοίως, ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο αν η εν λόγω ζημία επήλθε ως αποτέλεσμα ή συνέπεια πράξεων ή παραλείψεων του υπεργολάβου εκτελούντα την επεξεργασία. Η ως άνω ευθύνη του Εκτελούντα την Επεξεργασία δεν περιορίζει τυχόν δικαίωμα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου, να στραφεί κατά του υπεργολάβου εκτελούντα την επεξεργασία 21. Παραβίαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος δύναται να συνιστά ουσιώδη παραβίαση του Κύριου Συμφωνητικού. 22. Η κήρυξη κάποιου από τους όρους του παρόντος ως άκυρου, παρανόμου ή ανυπόστατου δεν συμπαρασύρει το κύρος του παρόντος και των υπόλοιπων όρων του. 23. Κατά τα λοιπά, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως από το Κύριο Συμφωνητικό. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Για την επιχείρηση Η Αντιπρύτανις Οικονομικού «ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ» Προγραμματισμού και Υποδομών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νόμιμος Εκπρόσωπος Άννα-Ελένη Γαλανάκη Ντάφλος Ειρηναίος Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Υπογραφή: ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΜ: 128622510 Ημ. Υπογραφής: 04/12/2025 10:39:06 Κωδικός εγγράφου: HjLrHnPB9vNAa-EGDe5NUA Σελίδα: 12/12

-- 12 of 12 --