ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 1 Ευρωπαικη Ενωση Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλαδος και της Ευρωπαικης Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» Τίτλος υποέργου: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικο- τροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υ- στέρηση» Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό Εργολαβίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 830.155,05 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υ- στέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει- ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Ε- θνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2016ΕΠ00110094) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238. Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κ. Απόστολος Κατσιφαρας του Ιωάννη , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. καλούμενος ως Εργο- δότης και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, ενεργών παράλληλα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την από 10/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Δ.Ε και του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για το έργο της επικεφαλίδας με τίτλο: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», και όσο ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 704/2018 απόφαση της Οικονομι- κής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) και έχει έδρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πα- τρών και αφ΄ ετεʆ ρου, β. Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 29206 και κατηγορίες έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και με νόμιμους εκπροσώπους τους τον Κλαουδάτο Οθωνα του Νικολάου κάτοι- κος Πατρών, Νομού Αχαΐας με ΑΤ: ΑΕ224220 και τον Φαλλαρη Παναγιώτη του Χρήστου κάτοικο Πατρών με ΑΤ: ΑΙ752351 , ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία εδρεύει στην Πάτρα (ταχ. Διεύ- θυνση Τσαμαδού 52, Πάτρα 26222, τηλ.: 2610 311123, FAX: 2610331513, Α.Φ.Μ. 800606141, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑ- ΤΡΩΝ, καλούμενος ως «Ανάδοχος» έχοντας υπ’ όψη: - την από 10/2016 προγραμματική σύμβαση, με τις όποιες τροποποιήσεις της, για την υλοποίηση του έργου της επικεφαλίδας.

-- 1 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 2 - τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων. - την υπ’ αρ. 5155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή . ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α1. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλ- λασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α. Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια- κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16- 6-2012) στο Ελληνικό ∆ιʆ καιο, τροποποιʆ ηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και αʆ λλες διαταʆ ξεις. (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 4. Την υπ’ αριθμ 5155/23-11-2016 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5002238 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την υπ’ άριθμ 17/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΜΩΘ7Λ6-2ΚΞ) περί Αποδοχή ένταξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πράξης 7. Την υπ’ αριθμ 1198/30-03-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.A. Π.Δ.Ε. για την Δημοπράτηση του έργου. 8. Η υπ’αριθμ 704/2018 απόφαση (ΑΔΑ ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ε- γκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας ,οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος κλπ. 9. Το υπ’ αριθμ 146770/2732/11-05-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομη- νίες υποβολής προσφορών (10-07-2018) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/07/2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Την υπ΄αριθμ 1198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ7ΘΩ7Λ6-9ΦΗ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης 11. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 72655_ΜΕΡΙΜΝΑ 12. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφρα- γιση του οποίου έγινε στις 17/07/2018 με (a) Το από 17-07-2018 1ο πρακτική αποσφράγισης (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το 1ο υποέργο της Πράξης. (b) Την υπ’ αριθμ 1583/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΑ1Ζ7Λ6-ΨΨ8) με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό. (c) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (d) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (e) Το από 25-10-2018 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το 1ο υποέργο της Πράξης. (f) Την υπ’ αριθμ 2477/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την ο-

-- 2 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 3 ποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κα- τακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτο- μα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με πο- σοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημ- μένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινου μειοδότη (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 13. Το υπ’ αριθμ 405726/7781/18-12-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιά- μεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευ- σης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. 14. Το υπ’ αριθμόν 14213/196/15-01-2019 (178/14-01-2019) έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποεργου της πραξης. 15. Την αρ 14213/196/15-01-2019 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότρια εταιρεία για το 1ο υποέργο του έργου του θέματος. 16. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ΄αριθμ: 15370/220/16-01-2019 εγγραφο εντυπα αλλα και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 17. Την αρ 15370/220/16-01-2019 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατα- σκευής του έργου. 18. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-39688/28-01-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 28185/460/28-01-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement. 19. Το αρ. πρ 34501/576/01-02-2019(2563/31-01-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 28185/460/30-01-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 20. Τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή με αριθμό e-40891/11-02-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 44584/784/11-02-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 21. Το αρ. πρ 45956/818/12-02-2019(3530/12-02-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 44584/784/11-02-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έρ- γου. 23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύε- ται ως εξής: Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ 492.465,00 Ευρώ ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 88.643,70 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 581.108,70 Ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες 15% 87.166,31 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 668.275,01 Ευρώ Δαπάνη αναθεώρησης 1.204,87 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 669.479,88 Ευρώ Δαπάνη ΦΠΑ 24% 160.675,17 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 830.155,05 Ευρώ

-- 3 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 4 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του 1ΟΥ υποέργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €, αντί του ποσού των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (830.155,05 €) Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έρ- γου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου , το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της πα- ρούσας σύμβασης. (i) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2477/2018 απόφα- ση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εται- ρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.). (1) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδέ- χεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα ο- ποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύ- ει. γ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. θα ε- φαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νο- μοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της που αφορά

-- 4 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 5 στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλ- λάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθε- σμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. θα τη- ρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεωʆσεωʆν της καθ΄ οʆλη τη διαʆ ρκεια του εʆ ργου, εντοʆς ηʆ εκτοʆς των εργοταξιακωʆν χωʆρων. Παράλληλα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ασφαλίσει το υπό κατασκευή έργο για όλη την διάρκεια κατα- σκευής του, περί α) κατά παντός κινδύνου του έργου και β) αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα οποία και θα καταθέσει στην υπηρεσία μας. στ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλο- ντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο. ζ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές. η. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» βε- βαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε- ση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή α- ντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευ- θύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. θ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοι- χες διατάξεις. ι. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύ- νεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την απο- περάτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου (2) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού και συνολικού ποσού 33.473,99 ευρω του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφε- ρόμενο εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-39688 28-01-2019 TMΕΔΕ 13.473,99 2 e-40891 11-02-2019 TMΕΔΕ 20.473,99 ΣΥΝΟΛΟ 33.473,99 Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού

-- 5 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 6 Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 18-02-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν. (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 18-02-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (5) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης. β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργο- λαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 4, Ν.3481/2006). γ. Χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την αρ.9/2012 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφοραʆ τη χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δη- μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημο- σίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χα- ρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής. (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρού- σα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτι- κής Ελλάδος (9) Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 73869/03-07-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ 660Η465ΧΙ8-ΧΓΣ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πρά- ξης : ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ και για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2016ΕΠ00110094. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 18 -02-2019 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 6 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 1 Ευρωπαικη Ενωση Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλαδος και της Ευρωπαικης Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» Τίτλος υποέργου: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικο- τροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υ- στέρηση» Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό Εργολαβίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 830.155,05 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υ- στέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει- ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Ε- θνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2016ΕΠ00110094) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238. Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κ. Απόστολος Κατσιφαρας του Ιωάννη , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. καλούμενος ως Εργο- δότης και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, ενεργών παράλληλα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την από 10/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Δ.Ε και του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για το έργο της επικεφαλίδας με τίτλο: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», και όσο ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 704/2018 απόφαση της Οικονομι- κής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) και έχει έδρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πα- τρών και αφ΄ ετεʆ ρου, β. Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 29206 και κατηγορίες έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και με νόμιμους εκπροσώπους τους τον Κλαουδάτο Οθωνα του Νικολάου κάτοι- κος Πατρών, Νομού Αχαΐας με ΑΤ: ΑΕ224220 και τον Φαλλαρη Παναγιώτη του Χρήστου κάτοικο Πατρών με ΑΤ: ΑΙ752351 , ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία εδρεύει στην Πάτρα (ταχ. Διεύ- θυνση Τσαμαδού 52, Πάτρα 26222, τηλ.: 2610 311123, FAX: 2610331513, Α.Φ.Μ. 800606141, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑ- ΤΡΩΝ, καλούμενος ως «Ανάδοχος» έχοντας υπ’ όψη: - την από 10/2016 προγραμματική σύμβαση, με τις όποιες τροποποιήσεις της, για την υλοποίηση του έργου της επικεφαλίδας.

-- 7 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 2 - τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων. - την υπ’ αρ. 5155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή . ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α1. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλ- λασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α. Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια- κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16- 6-2012) στο Ελληνικό ∆ιʆ καιο, τροποποιʆ ηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και αʆ λλες διαταʆ ξεις. (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 4. Την υπ’ αριθμ 5155/23-11-2016 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5002238 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την υπ’ άριθμ 17/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΜΩΘ7Λ6-2ΚΞ) περί Αποδοχή ένταξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πράξης 7. Την υπ’ αριθμ 1198/30-03-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.A. Π.Δ.Ε. για την Δημοπράτηση του έργου. 8. Η υπ’αριθμ 704/2018 απόφαση (ΑΔΑ ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ε- γκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας ,οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος κλπ. 9. Το υπ’ αριθμ 146770/2732/11-05-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομη- νίες υποβολής προσφορών (10-07-2018) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/07/2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Την υπ΄αριθμ 1198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ7ΘΩ7Λ6-9ΦΗ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης 11. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 72655_ΜΕΡΙΜΝΑ 12. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφρα- γιση του οποίου έγινε στις 17/07/2018 με (a) Το από 17-07-2018 1ο πρακτική αποσφράγισης (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το 1ο υποέργο της Πράξης. (b) Την υπ’ αριθμ 1583/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΑ1Ζ7Λ6-ΨΨ8) με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό. (c) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (d) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (e) Το από 25-10-2018 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το 1ο υποέργο της Πράξης. (f) Την υπ’ αριθμ 2477/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την ο-

-- 8 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 3 ποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κα- τακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτο- μα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με πο- σοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημ- μένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινου μειοδότη (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 13. Το υπ’ αριθμ 405726/7781/18-12-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιά- μεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευ- σης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. 14. Το υπ’ αριθμόν 14213/196/15-01-2019 (178/14-01-2019) έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποεργου της πραξης. 15. Την αρ 14213/196/15-01-2019 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότρια εταιρεία για το 1ο υποέργο του έργου του θέματος. 16. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ΄αριθμ: 15370/220/16-01-2019 εγγραφο εντυπα αλλα και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 17. Την αρ 15370/220/16-01-2019 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατα- σκευής του έργου. 18. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-39688/28-01-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 28185/460/28-01-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement. 19. Το αρ. πρ 34501/576/01-02-2019(2563/31-01-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 28185/460/30-01-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 20. Τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή με αριθμό e-40891/11-02-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 44584/784/11-02-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 21. Το αρ. πρ 45956/818/12-02-2019(3530/12-02-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 44584/784/11-02-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έρ- γου. 23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύε- ται ως εξής: Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ 492.465,00 Ευρώ ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 88.643,70 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 581.108,70 Ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες 15% 87.166,31 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 668.275,01 Ευρώ Δαπάνη αναθεώρησης 1.204,87 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 669.479,88 Ευρώ Δαπάνη ΦΠΑ 24% 160.675,17 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 830.155,05 Ευρώ

-- 9 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 4 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του 1ΟΥ υποέργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €, αντί του ποσού των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (830.155,05 €) Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έρ- γου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου , το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της πα- ρούσας σύμβασης. (i) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2477/2018 απόφα- ση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εται- ρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.). (1) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδέ- χεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα ο- ποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύ- ει. γ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. θα ε- φαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νο- μοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της που αφορά

-- 10 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 5 στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλ- λάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθε- σμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. θα τη- ρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεωʆσεωʆν της καθ΄ οʆλη τη διαʆ ρκεια του εʆ ργου, εντοʆς ηʆ εκτοʆς των εργοταξιακωʆν χωʆρων. Παράλληλα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ασφαλίσει το υπό κατασκευή έργο για όλη την διάρκεια κατα- σκευής του, περί α) κατά παντός κινδύνου του έργου και β) αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα οποία και θα καταθέσει στην υπηρεσία μας. στ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλο- ντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο. ζ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές. η. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» βε- βαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε- ση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή α- ντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευ- θύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. θ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοι- χες διατάξεις. ι. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύ- νεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την απο- περάτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου (2) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού και συνολικού ποσού 33.473,99 ευρω του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφε- ρόμενο εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-39688 28-01-2019 TMΕΔΕ 13.473,99 2 e-40891 11-02-2019 TMΕΔΕ 20.473,99 ΣΥΝΟΛΟ 33.473,99 Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού

-- 11 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 6 Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 18-02-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν. (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 18-02-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (5) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης. β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργο- λαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 4, Ν.3481/2006). γ. Χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την αρ.9/2012 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφοραʆ τη χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δη- μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημο- σίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χα- ρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής. (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρού- σα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτι- κής Ελλάδος (9) Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 73869/03-07-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ 660Η465ΧΙ8-ΧΓΣ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πρά- ξης : ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ και για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2016ΕΠ00110094. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 18 -02-2019 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 12 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 1 Ευρωπαικη Ενωση Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλαδος και της Ευρωπαικης Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» Τίτλος υποέργου: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικο- τροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υ- στέρηση» Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό Εργολαβίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 830.155,05 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υ- στέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει- ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Ε- θνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2016ΕΠ00110094) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238. Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κ. Απόστολος Κατσιφαρας του Ιωάννη , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. καλούμενος ως Εργο- δότης και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, ενεργών παράλληλα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την από 10/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Δ.Ε και του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για το έργο της επικεφαλίδας με τίτλο: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», και όσο ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 704/2018 απόφαση της Οικονομι- κής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) και έχει έδρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πα- τρών και αφ΄ ετεʆ ρου, β. Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 29206 και κατηγορίες έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και με νόμιμους εκπροσώπους τους τον Κλαουδάτο Οθωνα του Νικολάου κάτοι- κος Πατρών, Νομού Αχαΐας με ΑΤ: ΑΕ224220 και τον Φαλλαρη Παναγιώτη του Χρήστου κάτοικο Πατρών με ΑΤ: ΑΙ752351 , ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία εδρεύει στην Πάτρα (ταχ. Διεύ- θυνση Τσαμαδού 52, Πάτρα 26222, τηλ.: 2610 311123, FAX: 2610331513, Α.Φ.Μ. 800606141, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑ- ΤΡΩΝ, καλούμενος ως «Ανάδοχος» έχοντας υπ’ όψη: - την από 10/2016 προγραμματική σύμβαση, με τις όποιες τροποποιήσεις της, για την υλοποίηση του έργου της επικεφαλίδας.

-- 13 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 2 - τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων. - την υπ’ αρ. 5155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή . ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α1. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλ- λασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α. Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια- κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16- 6-2012) στο Ελληνικό ∆ιʆ καιο, τροποποιʆ ηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και αʆ λλες διαταʆ ξεις. (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 4. Την υπ’ αριθμ 5155/23-11-2016 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5002238 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την υπ’ άριθμ 17/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΜΩΘ7Λ6-2ΚΞ) περί Αποδοχή ένταξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πράξης 7. Την υπ’ αριθμ 1198/30-03-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.A. Π.Δ.Ε. για την Δημοπράτηση του έργου. 8. Η υπ’αριθμ 704/2018 απόφαση (ΑΔΑ ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ε- γκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας ,οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος κλπ. 9. Το υπ’ αριθμ 146770/2732/11-05-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομη- νίες υποβολής προσφορών (10-07-2018) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/07/2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Την υπ΄αριθμ 1198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ7ΘΩ7Λ6-9ΦΗ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης 11. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 72655_ΜΕΡΙΜΝΑ 12. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφρα- γιση του οποίου έγινε στις 17/07/2018 με (a) Το από 17-07-2018 1ο πρακτική αποσφράγισης (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το 1ο υποέργο της Πράξης. (b) Την υπ’ αριθμ 1583/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΑ1Ζ7Λ6-ΨΨ8) με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό. (c) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (d) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (e) Το από 25-10-2018 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το 1ο υποέργο της Πράξης. (f) Την υπ’ αριθμ 2477/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την ο-

-- 14 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 3 ποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κα- τακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτο- μα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με πο- σοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημ- μένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινου μειοδότη (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 13. Το υπ’ αριθμ 405726/7781/18-12-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιά- μεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευ- σης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. 14. Το υπ’ αριθμόν 14213/196/15-01-2019 (178/14-01-2019) έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποεργου της πραξης. 15. Την αρ 14213/196/15-01-2019 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότρια εταιρεία για το 1ο υποέργο του έργου του θέματος. 16. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ΄αριθμ: 15370/220/16-01-2019 εγγραφο εντυπα αλλα και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 17. Την αρ 15370/220/16-01-2019 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατα- σκευής του έργου. 18. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-39688/28-01-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 28185/460/28-01-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement. 19. Το αρ. πρ 34501/576/01-02-2019(2563/31-01-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 28185/460/30-01-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 20. Τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή με αριθμό e-40891/11-02-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 44584/784/11-02-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 21. Το αρ. πρ 45956/818/12-02-2019(3530/12-02-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 44584/784/11-02-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έρ- γου. 23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύε- ται ως εξής: Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ 492.465,00 Ευρώ ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 88.643,70 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 581.108,70 Ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες 15% 87.166,31 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 668.275,01 Ευρώ Δαπάνη αναθεώρησης 1.204,87 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 669.479,88 Ευρώ Δαπάνη ΦΠΑ 24% 160.675,17 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 830.155,05 Ευρώ

-- 15 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 4 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του 1ΟΥ υποέργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €, αντί του ποσού των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (830.155,05 €) Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έρ- γου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου , το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της πα- ρούσας σύμβασης. (i) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2477/2018 απόφα- ση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εται- ρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.). (1) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδέ- χεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα ο- ποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύ- ει. γ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. θα ε- φαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νο- μοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της που αφορά

-- 16 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 5 στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλ- λάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθε- σμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. θα τη- ρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεωʆσεωʆν της καθ΄ οʆλη τη διαʆ ρκεια του εʆ ργου, εντοʆς ηʆ εκτοʆς των εργοταξιακωʆν χωʆρων. Παράλληλα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ασφαλίσει το υπό κατασκευή έργο για όλη την διάρκεια κατα- σκευής του, περί α) κατά παντός κινδύνου του έργου και β) αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα οποία και θα καταθέσει στην υπηρεσία μας. στ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλο- ντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο. ζ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές. η. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» βε- βαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε- ση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή α- ντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευ- θύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. θ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοι- χες διατάξεις. ι. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύ- νεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την απο- περάτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου (2) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού και συνολικού ποσού 33.473,99 ευρω του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφε- ρόμενο εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-39688 28-01-2019 TMΕΔΕ 13.473,99 2 e-40891 11-02-2019 TMΕΔΕ 20.473,99 ΣΥΝΟΛΟ 33.473,99 Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού

-- 17 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 6 Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 18-02-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν. (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 18-02-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (5) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης. β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργο- λαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 4, Ν.3481/2006). γ. Χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την αρ.9/2012 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφοραʆ τη χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δη- μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημο- σίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χα- ρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής. (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρού- σα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτι- κής Ελλάδος (9) Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 73869/03-07-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ 660Η465ΧΙ8-ΧΓΣ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πρά- ξης : ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ και για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2016ΕΠ00110094. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 18 -02-2019 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 18 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 1 Ευρωπαικη Ενωση Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλαδος και της Ευρωπαικης Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» Τίτλος υποέργου: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικο- τροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υ- στέρηση» Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό Εργολαβίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 830.155,05 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υ- στέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει- ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Ε- θνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2016ΕΠ00110094) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238. Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κ. Απόστολος Κατσιφαρας του Ιωάννη , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. καλούμενος ως Εργο- δότης και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, ενεργών παράλληλα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την από 10/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Δ.Ε και του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για το έργο της επικεφαλίδας με τίτλο: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», και όσο ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 704/2018 απόφαση της Οικονομι- κής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) και έχει έδρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πα- τρών και αφ΄ ετεʆ ρου, β. Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 29206 και κατηγορίες έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και με νόμιμους εκπροσώπους τους τον Κλαουδάτο Οθωνα του Νικολάου κάτοι- κος Πατρών, Νομού Αχαΐας με ΑΤ: ΑΕ224220 και τον Φαλλαρη Παναγιώτη του Χρήστου κάτοικο Πατρών με ΑΤ: ΑΙ752351 , ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία εδρεύει στην Πάτρα (ταχ. Διεύ- θυνση Τσαμαδού 52, Πάτρα 26222, τηλ.: 2610 311123, FAX: 2610331513, Α.Φ.Μ. 800606141, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑ- ΤΡΩΝ, καλούμενος ως «Ανάδοχος» έχοντας υπ’ όψη: - την από 10/2016 προγραμματική σύμβαση, με τις όποιες τροποποιήσεις της, για την υλοποίηση του έργου της επικεφαλίδας.

-- 19 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 2 - τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων. - την υπ’ αρ. 5155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή . ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α1. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλ- λασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α. Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια- κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16- 6-2012) στο Ελληνικό ∆ιʆ καιο, τροποποιʆ ηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και αʆ λλες διαταʆ ξεις. (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 4. Την υπ’ αριθμ 5155/23-11-2016 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5002238 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την υπ’ άριθμ 17/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΜΩΘ7Λ6-2ΚΞ) περί Αποδοχή ένταξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πράξης 7. Την υπ’ αριθμ 1198/30-03-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.A. Π.Δ.Ε. για την Δημοπράτηση του έργου. 8. Η υπ’αριθμ 704/2018 απόφαση (ΑΔΑ ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ε- γκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας ,οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος κλπ. 9. Το υπ’ αριθμ 146770/2732/11-05-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομη- νίες υποβολής προσφορών (10-07-2018) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/07/2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Την υπ΄αριθμ 1198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ7ΘΩ7Λ6-9ΦΗ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης 11. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 72655_ΜΕΡΙΜΝΑ 12. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφρα- γιση του οποίου έγινε στις 17/07/2018 με (a) Το από 17-07-2018 1ο πρακτική αποσφράγισης (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το 1ο υποέργο της Πράξης. (b) Την υπ’ αριθμ 1583/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΑ1Ζ7Λ6-ΨΨ8) με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό. (c) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (d) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (e) Το από 25-10-2018 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το 1ο υποέργο της Πράξης. (f) Την υπ’ αριθμ 2477/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την ο-

-- 20 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 3 ποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κα- τακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτο- μα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με πο- σοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημ- μένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινου μειοδότη (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 13. Το υπ’ αριθμ 405726/7781/18-12-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιά- μεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευ- σης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. 14. Το υπ’ αριθμόν 14213/196/15-01-2019 (178/14-01-2019) έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποεργου της πραξης. 15. Την αρ 14213/196/15-01-2019 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότρια εταιρεία για το 1ο υποέργο του έργου του θέματος. 16. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ΄αριθμ: 15370/220/16-01-2019 εγγραφο εντυπα αλλα και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 17. Την αρ 15370/220/16-01-2019 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατα- σκευής του έργου. 18. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-39688/28-01-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 28185/460/28-01-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement. 19. Το αρ. πρ 34501/576/01-02-2019(2563/31-01-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 28185/460/30-01-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 20. Τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή με αριθμό e-40891/11-02-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 44584/784/11-02-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 21. Το αρ. πρ 45956/818/12-02-2019(3530/12-02-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 44584/784/11-02-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έρ- γου. 23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύε- ται ως εξής: Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ 492.465,00 Ευρώ ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 88.643,70 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 581.108,70 Ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες 15% 87.166,31 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 668.275,01 Ευρώ Δαπάνη αναθεώρησης 1.204,87 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 669.479,88 Ευρώ Δαπάνη ΦΠΑ 24% 160.675,17 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 830.155,05 Ευρώ

-- 21 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 4 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του 1ΟΥ υποέργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €, αντί του ποσού των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (830.155,05 €) Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έρ- γου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου , το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της πα- ρούσας σύμβασης. (i) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2477/2018 απόφα- ση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εται- ρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.). (1) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδέ- χεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα ο- ποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύ- ει. γ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. θα ε- φαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νο- μοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της που αφορά

-- 22 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 5 στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλ- λάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθε- σμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. θα τη- ρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεωʆσεωʆν της καθ΄ οʆλη τη διαʆ ρκεια του εʆ ργου, εντοʆς ηʆ εκτοʆς των εργοταξιακωʆν χωʆρων. Παράλληλα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ασφαλίσει το υπό κατασκευή έργο για όλη την διάρκεια κατα- σκευής του, περί α) κατά παντός κινδύνου του έργου και β) αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα οποία και θα καταθέσει στην υπηρεσία μας. στ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλο- ντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο. ζ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές. η. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» βε- βαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε- ση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή α- ντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευ- θύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. θ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοι- χες διατάξεις. ι. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύ- νεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την απο- περάτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου (2) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού και συνολικού ποσού 33.473,99 ευρω του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφε- ρόμενο εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-39688 28-01-2019 TMΕΔΕ 13.473,99 2 e-40891 11-02-2019 TMΕΔΕ 20.473,99 ΣΥΝΟΛΟ 33.473,99 Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού

-- 23 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 6 Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 18-02-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν. (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 18-02-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (5) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης. β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργο- λαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 4, Ν.3481/2006). γ. Χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την αρ.9/2012 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφοραʆ τη χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δη- μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημο- σίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χα- ρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής. (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρού- σα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτι- κής Ελλάδος (9) Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 73869/03-07-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ 660Η465ΧΙ8-ΧΓΣ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πρά- ξης : ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ και για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2016ΕΠ00110094. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 18 -02-2019 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 24 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 1 Ευρωπαικη Ενωση Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλαδος και της Ευρωπαικης Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» Τίτλος υποέργου: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικο- τροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υ- στέρηση» Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό Εργολαβίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 830.155,05 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υ- στέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει- ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Ε- θνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2016ΕΠ00110094) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238. Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κ. Απόστολος Κατσιφαρας του Ιωάννη , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. καλούμενος ως Εργο- δότης και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, ενεργών παράλληλα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την από 10/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Δ.Ε και του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για το έργο της επικεφαλίδας με τίτλο: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», και όσο ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 704/2018 απόφαση της Οικονομι- κής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) και έχει έδρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πα- τρών και αφ΄ ετεʆ ρου, β. Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 29206 και κατηγορίες έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και με νόμιμους εκπροσώπους τους τον Κλαουδάτο Οθωνα του Νικολάου κάτοι- κος Πατρών, Νομού Αχαΐας με ΑΤ: ΑΕ224220 και τον Φαλλαρη Παναγιώτη του Χρήστου κάτοικο Πατρών με ΑΤ: ΑΙ752351 , ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία εδρεύει στην Πάτρα (ταχ. Διεύ- θυνση Τσαμαδού 52, Πάτρα 26222, τηλ.: 2610 311123, FAX: 2610331513, Α.Φ.Μ. 800606141, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑ- ΤΡΩΝ, καλούμενος ως «Ανάδοχος» έχοντας υπ’ όψη: - την από 10/2016 προγραμματική σύμβαση, με τις όποιες τροποποιήσεις της, για την υλοποίηση του έργου της επικεφαλίδας.

-- 25 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 2 - τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων. - την υπ’ αρ. 5155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή . ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α1. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλ- λασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α. Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια- κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16- 6-2012) στο Ελληνικό ∆ιʆ καιο, τροποποιʆ ηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και αʆ λλες διαταʆ ξεις. (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 4. Την υπ’ αριθμ 5155/23-11-2016 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5002238 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την υπ’ άριθμ 17/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΜΩΘ7Λ6-2ΚΞ) περί Αποδοχή ένταξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πράξης 7. Την υπ’ αριθμ 1198/30-03-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.A. Π.Δ.Ε. για την Δημοπράτηση του έργου. 8. Η υπ’αριθμ 704/2018 απόφαση (ΑΔΑ ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ε- γκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας ,οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος κλπ. 9. Το υπ’ αριθμ 146770/2732/11-05-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομη- νίες υποβολής προσφορών (10-07-2018) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/07/2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Την υπ΄αριθμ 1198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ7ΘΩ7Λ6-9ΦΗ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης 11. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 72655_ΜΕΡΙΜΝΑ 12. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφρα- γιση του οποίου έγινε στις 17/07/2018 με (a) Το από 17-07-2018 1ο πρακτική αποσφράγισης (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το 1ο υποέργο της Πράξης. (b) Την υπ’ αριθμ 1583/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΑ1Ζ7Λ6-ΨΨ8) με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό. (c) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (d) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (e) Το από 25-10-2018 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το 1ο υποέργο της Πράξης. (f) Την υπ’ αριθμ 2477/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την ο-

-- 26 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 3 ποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κα- τακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτο- μα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με πο- σοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημ- μένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινου μειοδότη (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 13. Το υπ’ αριθμ 405726/7781/18-12-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιά- μεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευ- σης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. 14. Το υπ’ αριθμόν 14213/196/15-01-2019 (178/14-01-2019) έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποεργου της πραξης. 15. Την αρ 14213/196/15-01-2019 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότρια εταιρεία για το 1ο υποέργο του έργου του θέματος. 16. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ΄αριθμ: 15370/220/16-01-2019 εγγραφο εντυπα αλλα και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 17. Την αρ 15370/220/16-01-2019 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατα- σκευής του έργου. 18. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-39688/28-01-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 28185/460/28-01-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement. 19. Το αρ. πρ 34501/576/01-02-2019(2563/31-01-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 28185/460/30-01-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 20. Τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή με αριθμό e-40891/11-02-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 44584/784/11-02-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 21. Το αρ. πρ 45956/818/12-02-2019(3530/12-02-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 44584/784/11-02-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έρ- γου. 23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύε- ται ως εξής: Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ 492.465,00 Ευρώ ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 88.643,70 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 581.108,70 Ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες 15% 87.166,31 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 668.275,01 Ευρώ Δαπάνη αναθεώρησης 1.204,87 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 669.479,88 Ευρώ Δαπάνη ΦΠΑ 24% 160.675,17 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 830.155,05 Ευρώ

-- 27 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 4 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του 1ΟΥ υποέργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €, αντί του ποσού των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (830.155,05 €) Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έρ- γου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου , το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της πα- ρούσας σύμβασης. (i) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2477/2018 απόφα- ση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εται- ρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.). (1) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδέ- χεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα ο- ποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύ- ει. γ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. θα ε- φαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νο- μοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της που αφορά

-- 28 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 5 στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλ- λάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθε- σμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. θα τη- ρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεωʆσεωʆν της καθ΄ οʆλη τη διαʆ ρκεια του εʆ ργου, εντοʆς ηʆ εκτοʆς των εργοταξιακωʆν χωʆρων. Παράλληλα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ασφαλίσει το υπό κατασκευή έργο για όλη την διάρκεια κατα- σκευής του, περί α) κατά παντός κινδύνου του έργου και β) αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα οποία και θα καταθέσει στην υπηρεσία μας. στ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλο- ντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο. ζ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές. η. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» βε- βαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε- ση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή α- ντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευ- θύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. θ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοι- χες διατάξεις. ι. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύ- νεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την απο- περάτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου (2) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού και συνολικού ποσού 33.473,99 ευρω του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφε- ρόμενο εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-39688 28-01-2019 TMΕΔΕ 13.473,99 2 e-40891 11-02-2019 TMΕΔΕ 20.473,99 ΣΥΝΟΛΟ 33.473,99 Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού

-- 29 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 6 Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 18-02-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν. (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 18-02-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (5) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης. β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργο- λαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 4, Ν.3481/2006). γ. Χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την αρ.9/2012 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφοραʆ τη χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δη- μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημο- σίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χα- ρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής. (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρού- σα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτι- κής Ελλάδος (9) Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 73869/03-07-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ 660Η465ΧΙ8-ΧΓΣ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πρά- ξης : ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ και για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2016ΕΠ00110094. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 18 -02-2019 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 30 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 1 Ευρωπαικη Ενωση Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλαδος και της Ευρωπαικης Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» Τίτλος υποέργου: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικο- τροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υ- στέρηση» Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό Εργολαβίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 830.155,05 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υ- στέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει- ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Ε- θνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2016ΕΠ00110094) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238. Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κ. Απόστολος Κατσιφαρας του Ιωάννη , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. καλούμενος ως Εργο- δότης και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, ενεργών παράλληλα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την από 10/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Δ.Ε και του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για το έργο της επικεφαλίδας με τίτλο: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», και όσο ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 704/2018 απόφαση της Οικονομι- κής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) και έχει έδρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πα- τρών και αφ΄ ετεʆ ρου, β. Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 29206 και κατηγορίες έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και με νόμιμους εκπροσώπους τους τον Κλαουδάτο Οθωνα του Νικολάου κάτοι- κος Πατρών, Νομού Αχαΐας με ΑΤ: ΑΕ224220 και τον Φαλλαρη Παναγιώτη του Χρήστου κάτοικο Πατρών με ΑΤ: ΑΙ752351 , ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία εδρεύει στην Πάτρα (ταχ. Διεύ- θυνση Τσαμαδού 52, Πάτρα 26222, τηλ.: 2610 311123, FAX: 2610331513, Α.Φ.Μ. 800606141, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑ- ΤΡΩΝ, καλούμενος ως «Ανάδοχος» έχοντας υπ’ όψη: - την από 10/2016 προγραμματική σύμβαση, με τις όποιες τροποποιήσεις της, για την υλοποίηση του έργου της επικεφαλίδας.

-- 31 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 2 - τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων. - την υπ’ αρ. 5155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή . ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α1. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλ- λασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α. Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια- κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16- 6-2012) στο Ελληνικό ∆ιʆ καιο, τροποποιʆ ηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και αʆ λλες διαταʆ ξεις. (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 4. Την υπ’ αριθμ 5155/23-11-2016 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5002238 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την υπ’ άριθμ 17/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΜΩΘ7Λ6-2ΚΞ) περί Αποδοχή ένταξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πράξης 7. Την υπ’ αριθμ 1198/30-03-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.A. Π.Δ.Ε. για την Δημοπράτηση του έργου. 8. Η υπ’αριθμ 704/2018 απόφαση (ΑΔΑ ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ε- γκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας ,οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος κλπ. 9. Το υπ’ αριθμ 146770/2732/11-05-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομη- νίες υποβολής προσφορών (10-07-2018) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/07/2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Την υπ΄αριθμ 1198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ7ΘΩ7Λ6-9ΦΗ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης 11. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 72655_ΜΕΡΙΜΝΑ 12. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφρα- γιση του οποίου έγινε στις 17/07/2018 με (a) Το από 17-07-2018 1ο πρακτική αποσφράγισης (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το 1ο υποέργο της Πράξης. (b) Την υπ’ αριθμ 1583/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΑ1Ζ7Λ6-ΨΨ8) με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό. (c) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (d) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (e) Το από 25-10-2018 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το 1ο υποέργο της Πράξης. (f) Την υπ’ αριθμ 2477/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την ο-

-- 32 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 3 ποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κα- τακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτο- μα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με πο- σοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημ- μένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινου μειοδότη (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 13. Το υπ’ αριθμ 405726/7781/18-12-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιά- μεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευ- σης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. 14. Το υπ’ αριθμόν 14213/196/15-01-2019 (178/14-01-2019) έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποεργου της πραξης. 15. Την αρ 14213/196/15-01-2019 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότρια εταιρεία για το 1ο υποέργο του έργου του θέματος. 16. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ΄αριθμ: 15370/220/16-01-2019 εγγραφο εντυπα αλλα και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 17. Την αρ 15370/220/16-01-2019 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατα- σκευής του έργου. 18. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-39688/28-01-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 28185/460/28-01-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement. 19. Το αρ. πρ 34501/576/01-02-2019(2563/31-01-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 28185/460/30-01-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 20. Τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή με αριθμό e-40891/11-02-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 44584/784/11-02-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 21. Το αρ. πρ 45956/818/12-02-2019(3530/12-02-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 44584/784/11-02-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έρ- γου. 23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύε- ται ως εξής: Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ 492.465,00 Ευρώ ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 88.643,70 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 581.108,70 Ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες 15% 87.166,31 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 668.275,01 Ευρώ Δαπάνη αναθεώρησης 1.204,87 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 669.479,88 Ευρώ Δαπάνη ΦΠΑ 24% 160.675,17 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 830.155,05 Ευρώ

-- 33 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 4 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του 1ΟΥ υποέργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €, αντί του ποσού των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (830.155,05 €) Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έρ- γου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου , το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της πα- ρούσας σύμβασης. (i) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2477/2018 απόφα- ση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εται- ρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.). (1) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδέ- χεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα ο- ποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύ- ει. γ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. θα ε- φαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νο- μοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της που αφορά

-- 34 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 5 στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλ- λάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθε- σμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. θα τη- ρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεωʆσεωʆν της καθ΄ οʆλη τη διαʆ ρκεια του εʆ ργου, εντοʆς ηʆ εκτοʆς των εργοταξιακωʆν χωʆρων. Παράλληλα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ασφαλίσει το υπό κατασκευή έργο για όλη την διάρκεια κατα- σκευής του, περί α) κατά παντός κινδύνου του έργου και β) αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα οποία και θα καταθέσει στην υπηρεσία μας. στ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλο- ντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο. ζ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές. η. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» βε- βαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε- ση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή α- ντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευ- θύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. θ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοι- χες διατάξεις. ι. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύ- νεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την απο- περάτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου (2) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού και συνολικού ποσού 33.473,99 ευρω του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφε- ρόμενο εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-39688 28-01-2019 TMΕΔΕ 13.473,99 2 e-40891 11-02-2019 TMΕΔΕ 20.473,99 ΣΥΝΟΛΟ 33.473,99 Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού

-- 35 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 6 Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 18-02-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν. (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 18-02-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (5) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης. β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργο- λαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 4, Ν.3481/2006). γ. Χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την αρ.9/2012 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφοραʆ τη χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δη- μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημο- σίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χα- ρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής. (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρού- σα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτι- κής Ελλάδος (9) Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 73869/03-07-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ 660Η465ΧΙ8-ΧΓΣ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πρά- ξης : ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ και για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2016ΕΠ00110094. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 18 -02-2019 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 36 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 1 Ευρωπαικη Ενωση Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλαδος και της Ευρωπαικης Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Τίτλος Πράξης : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση» Τίτλος υποέργου: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικο- τροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υ- στέρηση» Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 Ποσό Εργολαβίας που αναφέρεται στην Διακήρυξη μείον την έκπτωση είναι το συμβατικό αντικείμενο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 830.155,05 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» 1ου υποέργου της Πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υ- στέρηση» προϋπολογισμού 813.155,05 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει- ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Ε- θνικούς Πόρους, μέσω ΠΔΕ με ΣΑ(2016ΕΠ00110094) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238. Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κ. Απόστολος Κατσιφαρας του Ιωάννη , με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. καλούμενος ως Εργο- δότης και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, ενεργών παράλληλα για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την από 10/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Δ.Ε και του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για το έργο της επικεφαλίδας με τίτλο: «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», και όσο ως εξουσιοδοτών για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 704/2018 απόφαση της Οικονομι- κής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) και έχει έδρα ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πα- τρών και αφ΄ ετεʆ ρου, β. Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 29206 και κατηγορίες έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και με νόμιμους εκπροσώπους τους τον Κλαουδάτο Οθωνα του Νικολάου κάτοι- κος Πατρών, Νομού Αχαΐας με ΑΤ: ΑΕ224220 και τον Φαλλαρη Παναγιώτη του Χρήστου κάτοικο Πατρών με ΑΤ: ΑΙ752351 , ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία εδρεύει στην Πάτρα (ταχ. Διεύ- θυνση Τσαμαδού 52, Πάτρα 26222, τηλ.: 2610 311123, FAX: 2610331513, Α.Φ.Μ. 800606141, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑ- ΤΡΩΝ, καλούμενος ως «Ανάδοχος» έχοντας υπ’ όψη: - την από 10/2016 προγραμματική σύμβαση, με τις όποιες τροποποιήσεις της, για την υλοποίηση του έργου της επικεφαλίδας.

-- 37 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 2 - τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων. - την υπ’ αρ. 5155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή . ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α1. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλ- λασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας. 2. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α. Για την διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια- κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16- 6-2012) στο Ελληνικό ∆ιʆ καιο, τροποποιʆ ηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και αʆ λλες διαταʆ ξεις. (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 4. Την υπ’ αριθμ 5155/23-11-2016 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ : 5002238 5. Το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3614/07. 6. Την υπ’ άριθμ 17/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΜΩΘ7Λ6-2ΚΞ) περί Αποδοχή ένταξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πράξης 7. Την υπ’ αριθμ 1198/30-03-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.A. Π.Δ.Ε. για την Δημοπράτηση του έργου. 8. Η υπ’αριθμ 704/2018 απόφαση (ΑΔΑ ΨΞΒ17Λ6-9ΝΧ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ε- γκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας ,οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος κλπ. 9. Το υπ’ αριθμ 146770/2732/11-05-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας για τις ημερομη- νίες υποβολής προσφορών (10-07-2018) και διεξαγωγής αποσφράγισης των προσφορών στις 17/07/2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Την υπ΄αριθμ 1198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ7ΘΩ7Λ6-9ΦΗ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του 1ου υποέργου της Πράξης 11. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 72655_ΜΕΡΙΜΝΑ 12. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφρα- γιση του οποίου έγινε στις 17/07/2018 με (a) Το από 17-07-2018 1ο πρακτική αποσφράγισης (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το 1ο υποέργο της Πράξης. (b) Την υπ’ αριθμ 1583/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΑ1Ζ7Λ6-ΨΨ8) με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό. (c) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (d) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (e) Το από 25-10-2018 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το 1ο υποέργο της Πράξης. (f) Την υπ’ αριθμ 2477/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την ο-

-- 38 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 3 ποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κα- τακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτο- μα με νοητική υστέρηση» την εταιρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με πο- σοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημ- μένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινου μειοδότη (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής 13. Το υπ’ αριθμ 405726/7781/18-12-2018 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας προς την Ενδιά- μεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αιτήματος νομικής δέσμευ- σης υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης. 14. Το υπ’ αριθμόν 14213/196/15-01-2019 (178/14-01-2019) έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας περί ∆ιατύπωσης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποεργου της πραξης. 15. Την αρ 14213/196/15-01-2019 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότρια εταιρεία για το 1ο υποέργο του έργου του θέματος. 16. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ΄αριθμ: 15370/220/16-01-2019 εγγραφο εντυπα αλλα και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 17. Την αρ 15370/220/16-01-2019 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατα- σκευής του έργου. 18. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-39688/28-01-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 28185/460/28-01-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement. 19. Το αρ. πρ 34501/576/01-02-2019(2563/31-01-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 28185/460/30-01-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 20. Τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή με αριθμό e-40891/11-02-2019 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 44584/784/11-02-2019 έντυπη αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement 21. Το αρ. πρ 45956/818/12-02-2019(3530/12-02-2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγ- γυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε συνέχεια του υπ’ αριθ 44584/784/11-02-2019 έγγραφο του Δ/ντη Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας περί έλεγχου γνησιότητας και εγκυρότητας 22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έρ- γου. 23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύε- ται ως εξής: Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ 492.465,00 Ευρώ ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 88.643,70 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 581.108,70 Ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες και απολογιστικές εργασίες 15% 87.166,31 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 668.275,01 Ευρώ Δαπάνη αναθεώρησης 1.204,87 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 669.479,88 Ευρώ Δαπάνη ΦΠΑ 24% 160.675,17 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 830.155,05 Ευρώ

-- 39 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 4 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του 1ΟΥ υποέργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 €, αντί του ποσού των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (830.155,05 €) Η «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έρ- γου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών. iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου , το τιμολόγιο προσφοράς, με τεκμαρτή έκπτωση 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.) όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της πα- ρούσας σύμβασης. (i) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2477/2018 απόφα- ση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ5Λ7Λ6-0ΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» την εται- ρία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 60,47% (εξήντα και σαράντα επτά τοις εκατό.). (1) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδέ- χεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα ο- ποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύ- ει. γ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. θα ε- φαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νο- μοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τα παραρτήματα και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της που αφορά

-- 40 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 5 στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλ- λάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθε- σμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. θα τη- ρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεωʆσεωʆν της καθ΄ οʆλη τη διαʆ ρκεια του εʆ ργου, εντοʆς ηʆ εκτοʆς των εργοταξιακωʆν χωʆρων. Παράλληλα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ασφαλίσει το υπό κατασκευή έργο για όλη την διάρκεια κατα- σκευής του, περί α) κατά παντός κινδύνου του έργου και β) αστικής ευθύνης έναντι τρίτων τα οποία και θα καταθέσει στην υπηρεσία μας. στ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλο- ντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο. ζ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές. η. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» βε- βαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε- ση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή α- ντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευ- θύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. θ. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έλαβε γνώση ότι το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος 2014-2020» και ως εκ τούτου η διαδικασία υλοποίησης του διέπεται από τις αντίστοι- χες διατάξεις. ι. Ότι η ανάδοχος «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύ- νεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του φέρει δε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την απο- περάτωση και την παράδοσή του στον Κύριο του Έργου (2) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού και συνολικού ποσού 33.473,99 ευρω του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφε- ρόμενο εγγυητή: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-39688 28-01-2019 TMΕΔΕ 13.473,99 2 e-40891 11-02-2019 TMΕΔΕ 20.473,99 ΣΥΝΟΛΟ 33.473,99 Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού

-- 41 of 42 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πράξη: Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική Υστέρηση Υποέργο 1 « Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο: α)Δυο (2) στέγες υποσ/νης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)- οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.100.000 Ευρώ (€) Σελίδα 6 Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 18-02-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν. (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 18-02-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (5) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης. β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργο- λαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 4, Ν.3481/2006). γ. Χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την αρ.9/2012 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφοραʆ τη χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δη- μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημο- σίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χα- ρακτηριστικά, που αναφέρονται στην έγκριση του προγράμματος και την προσκόμιση φωτογραφιών της πινακίδας αυτής. (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρού- σα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτι- κής Ελλάδος (9) Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 73869/03-07-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ 660Η465ΧΙ8-ΧΓΣ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πρά- ξης : ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ και για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2016ΕΠ00110094. Η Απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.). Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 18 -02-2019 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 42 of 42 --